Mejora de los vestuarios del polideportivo de La Encarnación, Llanes

Alcaldía del Ayuntamiento de Llanes convoca la licitación «Mejora de los vestuarios del polideportivo de La Encarnación, Llanes», un contrato de obras con un valor estimado de 106.971,94 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Asturias. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de instalaciones deportivas.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 10 de agosto de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta.

Requisitos de los licitadores

• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
• No estar incurso en incompatibilidades
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• No prohibición para contratar
• No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
• Capacidad de obrar
• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Solvencia económica y financiera

Volumen anual de negocios, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato (106.971,94 + 53.485,97 = 160.457,91 euros). Ver aptdo. 14.A) del anexo I del PCAP

Solvencia técnica o profesional

• Compromiso de suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro de responsabilidad civil por la actividad que es objeto del contrato que se adjudica por importe suficiente para amparar los daños y perjuicios que pueda ocasionar a terceros, incluido al propio AYUNTAMIENTO DE LLANES, y que sean reclamados por éstos.
• Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. El importe anual acumulado de dichas obras en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior al 70 por ciento del valor estimado del contrato. (74.880,35 euros) b) Para empresas de nueva creación (antigüedad inferior a cinco años), la solvencia se acreditará mediante declaración del personal técnico y maquinaria disponible para la ejecución de las obras, conforme al artículo 88.2 LCSP. (Ver aptdo. 14 B) del anexo I del PCAP)

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: Se deben adoptar todas las medidas necesarias para minimizar la generación de residuos y garantizar que su gestión sea correcta. Se deberá prestar especial atención a las medidas preventivas vinculadas a las modificaciones de las redes eléctricas y de fontanería, así como a los trabajos en altura requeridos para la revisión y reparación de pesebrones y bajantes en todo el edificio.

Motivación de la adjudicación

Oferta mejor valorada de las presentadas y admitidas a la licitación, tras aplicar los criterios de adjudicación establecidos en el PCAP. El plazo de duración del contrato contará desde el día siguiente a la realización del acta de comprobación de replanteo

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
OFERTA ECONÓMICA	Objetivo / Automático	90%
Reducción del plazo de ejecución Se valorará la reducción del plazo de ejecución respecto a los 5 meses establecidos, a razón de 5 puntos por cada semana completa de reducción, hasta un máximo de 10 puntos. Se deberá presentar un programa de trabajo que justifique la viabilidad del plazo propuesto	Objetivo / Automático	10%