El objeto del contrato, es la ejecución de las obras correspondientes al proyecto “Cambio de uso del Taller de Forja a Sala de Reuniones sito en “El Henchidero”, calle Henchidero nº1, Antequera, Málaga”.

Teniente de Alcalde de Contratación del Ayuntamiento de Antequera convoca la licitación «El objeto del contrato, es la ejecución de las obras correspondientes al proyecto “Cambio de uso del Taller de Forja a Sala de Reuniones sito en “El Henchidero”, calle Henchidero nº1, Antequera, Málaga”», un contrato de obras con un valor estimado de 191.959,78 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Málaga. Clasificación CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción.; Trabajos de construcción de estructuras.; Trabajos de techado y otros trabajos de construcción especializados.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 8 de octubre de 2025 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta.

Plazo de presentación

La preparación y presentación de ofertas se realizará haciendo uso exclusivamente de la herramienta que a tal efecto pone a disposición la PLACSP a los licitadores. Recuerda no demorar el proceso de licitación. Si tiene dudas consulte en licitacionE@minhafp.es. Se le recomienda no dejar para el último día la presentación de la propsoción.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

Ver cláusula octava del PCAP. Volumen anual de negocios del licitador o candidato: Referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez el valor estimado del contrato. En este caso particular deberá ser superior a 191.959,78 €. El volumen anual de negocios se acreditará mediante copia simple de la declaración a la AEAT en el modelo 390. Cuando el licitador sea una entidad que no esté obligada a realizar declaración de IVA, ese porcentaje deberá reflejarse en las cuentas anuales de la entidad de los tres últimos ejercicios, aprobadas por el órgano competente, e inscritas, en su caso, en el Registro público correspondiente. En el supuesto de empresas de nueva creación que carezcan de cuentas anuales registradas deberán aportar declaración censal de comienzo de actividad, así como un informe emitido por una institución financiera que acredite la solvencia económica de la empresa. Deberá constar expresamente que, el banco o entidad financiera que emite el informe conoce las condiciones del contrato y considera solvente a la empresa para responder de las obligaciones económicas derivadas del mismo.

Solvencia técnica o profesional

• Ver cláusula octava del PCAP. Volumen económico de las obras similares ejecutadas en el curso de los cinco últimos años superior a 383.919,56 €, y en el año de mayor ejecución los 191.959,78 €, considerando las cuatro primeras cifras del CPV
• Ver cláusula octava del PCAP. Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa en los últimos 3 años o en su periodo de actividad. Se exigirá que la media de dicho periodo sea superior a 4 trabajadores y que no haya bajado de 3 en ninguno de ellos. Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará exclusivamente con el criterio de plantilla media anual aplicado a su periodo de actividad.

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Ver cláusula vigésima del PCAP. El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la ejecución del contrato.
• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Ver cláusula vigésima del PCAP.

Subcontratación

Ver cláusula vigesimotercer del PCAP. Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Prórrogas

Ver cláusula séptima del PCAP. No se contemplan prórrogas por tratarse de un contrato de obras.

Motivación de la adjudicación

Mejor oferta relación calidad precio

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
CRITERIO 3: AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTÍA Ver cláusula décima del PCAP	Objetivo / Automático	10%
CRITERIO 2; PLAN DE TRABAJO Ver cláusula décima del PCAP.	Subjetivo / Manual	7%
CRITERIO 2: COMPROMISO PERMANENCIA EN OBRE DEL JEFE DE OBRA	Objetivo / Automático	15%
CRITERIO 1: MEMORIA TÉCNICA Ver cláusula décima del PCAP.	Subjetivo / Manual	18%
CRITERIO 1: PROPOSICIÓN ECONÓMICA Ver cláusula décima del PCAP.	Objetivo / Automático	50%