Ejecución obras del proyecto denominado: Renovación de la capa de rodadura. Avda. Águila Real, Calle Real y Calle Defensores del Alcázar. Layos (Toledo)

Pleno del Ayuntamiento de Layos convoca la licitación «Ejecución obras del proyecto denominado: Renovación de la capa de rodadura. Avda. Águila Real, Calle Real y Calle Defensores del Alcázar. Layos (Toledo)», un contrato de obras con un valor estimado de 155.670,95 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Toledo. Clasificación CPV: Trabajos de pavimentación de calles.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 20 de octubre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: En Plazo.

Requisitos de los licitadores

• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• No prohibición para contratar
• Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Solvencia económica y financiera

Solvencia económica y financiera. A tal efecto los licitadores deberán presentar: .Informe de Instituciones financieras con los que el participante en la negociación haya mantenido posiciones de activo o de pasivo significativas en los tres últimos ejercic ios que indique al menos los siguientes extremos: .Cumplimiento de los compromisos de reembolso de operaciones de crédito. . Evaluación global de la entidad. (Es requisito obligatorio que el informe haga referencia a la antigüedad de los tres últimos ejercicios) . Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales y vigencia del mismo. Las personas jurídicas, además de lo señalado anteriormente, presentarán: .Las Cuentas Anuales o extracto de las mismas inscritas en el Registro Mercantil, así como informe realizado por empresa auditora cuando, en este último caso, se esté obligado a someter las cuentas anuales a auditoria externa. .Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.

Solvencia técnica o profesional

Solvencia Técnica y Profesional. Las Personas Físicas o Jurídicas que concurran a licitación deberán acreditar su solvencia técnica por los siguientes medios: .Relación de los principales trabajos realizados en los últimos tres años relacionados con el objeto del contrato que incluyan importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de los mismos.

Condiciones de ejecución

• Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo: Señalización de las obras. Mantener condiciones de seguridad. Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Consideraciones de tipo medioambiental: El adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Plan de trabajo, cronograma y medios adscritos Se valorará un plan de trabajo y un cronograma detallado con las fases de la obra, duración, holguras, etc junto con la adscripción de equipos y medios a disposición de las obras.	Subjetivo / Manual	10%
Mejor proposición económica	Objetivo / Automático	25%
Mejora del plazo de garantía Años adicionales a la garantía mínima	Objetivo / Automático	15%
Mejoras al proyecto constructivo Mejora 01: Resalto de mezcla bituminosa (ver descripción en pliego de condiciones) Mejora 02: Señalización horizontal y marcas viales (ver descripción en pliego de condiciones)	Objetivo / Automático	50%