Ejecución del contrato de obras incluyendo la redacción del proyecto y ejecución de las obras para la mejora y rehabilitación de la acera de la Calle Obispo Acuña

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ávila convoca la licitación «Ejecución del contrato de obras incluyendo la redacción del proyecto y ejecución de las obras para la mejora y rehabilitación de la acera de la Calle Obispo Acuña», un contrato de obras con un valor estimado de 46.512,40 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Ávila. Clasificación CPV: Trabajos diversos de pavimentación.; Trabajos de repavimentación.; Trabajos de pavimentación de calles.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 27 de marzo de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta.

Requisitos de los licitadores

• Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• No prohibición para contratar
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Solvencia económica y financiera

En virtud de lo estipulado en el artículo 159.6 de la LCSP se dispensa de acreditar la solvencia económica.

Solvencia técnica o profesional

En virtud de lo estipulado en el artículo 159.6 de la LCSP se dispensa de acreditar la solvencia técnica.

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de ordenación laboral, seguridad social y seguridad e higiene en el trabajo adoptando medidas para evitar la siniestralidad laboral. Singularmente deberá atender la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Sectorial de aplicación.
• Consideraciones de tipo medioambiental: La adjudicataria adoptará medidas preventivas necesarias para evitar la generación de impactos medioambientales negativos durante la realización de los trabajos, siendo de su responsabilidad la adecuada gestión y tratamiento, según la normativa en vigor, de toda clase de residuos, envases y restos de embalajes cuyo origen sea consecuencia de cualquier actividad relacionada con el contrato.

Subcontratación

El contratista, podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 215 LCSP, en los términos de la cláusula 27ª del pliego.

Motivación de la adjudicación

Única entidad presentada

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Ampliación plazo de garantía Incorporará, en su caso, propuesta de ampliación del plazo de garantía de las obras (Anexo III.A), incorporando la referencia objeto de baremación según Anexo IV. La empresa licitadora, podrá ofertar un incremento, expresado en años, del aumento del plazo de garantía de la obra ejecutada por encima de los 2 años estipulados como mínimo en el pliego, con un máximo de 3 años a mayores de lo obligatorio reflejado en el pliego, debiendo ofertar años completos (2 años obligatorios, total 5 años).	Objetivo / Automático	20%
Oferta económica Incorporará la proposición económica que se ajustará al modelo contenido en el Anexo III del pliego y será valorada según lo indicado en el Anexo IV. Los licitadores ofertarán el porcentaje de baja económica que se aplicará de forma directa a todos y cada uno de los precios de las unidades de obra contempladas en el pliego, referenciado al PEM, sin Gastos Generales, Beneficio Industrial ni IVA, que serán posteriormente repercutido.	Objetivo / Automático	80%