Ejecución de señalización horizontal para la obra: Proyecto de mejora de los caminos de acceso a la presa del Andévalo, en los T.M. de El Almendro, El Granado y Puebla de Guzmán (Huelva)

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) convoca la licitación «Ejecución de señalización horizontal para la obra: Proyecto de mejora de los caminos de acceso a la presa del Andévalo, en los T.M. de El Almendro, El Granado y Puebla de Guzmán (Huelva)», un contrato de obras con un valor estimado de 48.486,90 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Huelva. Clasificación CPV: Trabajos de pintura de la superficie de la calzada.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 18 de septiembre de 2026 a las 10:00. Estado actual del expediente: Evaluación.

Plazo de presentación

Esta licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es), debiendo preparar y presentar los sobres electrónicos que requiera el presente pliego dentro del plazo indicado

Requisitos de los licitadores

• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
• No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
• No estar incurso en incompatibilidades
• Capacidad de obrar
• No prohibición para contratar
• Declaración sobre personas con discapacidad
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: Toda la documentación se generará en formato digital. En caso de ser necesario, el papel a usar será reciclado. el contratista deberá planificar los trabajos de forma que se optimicen los desplazamientos de personal, maquinaria y vehículos. (Ver punto N1 del Anexo I del PCAP)

Subcontratación

Se permite la subcontratación parcial de la prestación objeto del presente pliego salvo las tareas consideradas críticas (Ver punto Q del Anexo I del PCAP)

Prórrogas

• El plazo de vigencia del presente contrato será de 6 meses, contará a partir de la fecha de la última firma del contrato, sin perjuicio de las ampliaciones del plazo que conceda el Órgano de Contratación, previa justificación del contratista en la que indique que el retraso no le es imputable, y manteniendo el resto de las condiciones contractuales invariables
• Ver puntos C2 y K. del Anexo I del PCAP

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
PRECIO Se adjudicará a la oferta mejor valorada de acuerdo con la fórmula que se describe en el punto I del Anexo I del PCAP. El licitador presentará oferta firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato adobe a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla que se adjunta para el Sobre Electrónico Único.	Objetivo / Automático	100%