Ejecución de las obras para la mejora del entorno y accesos al embarcadero de Riaño (León)", FINANCIADO POR EL FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA

Actualizada: 23/09/2026 08:29

Evaluación

Obras

🇪🇺 Financiación UE

Objeto y condiciones del contrato

Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León convoca la licitación «Ejecución de las obras para la mejora del entorno y accesos al embarcadero de Riaño (León)", FINANCIADO POR EL FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA», un contrato de obras con un valor estimado de 281.620,84 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en León. Clasificación CPV: Trabajos diversos de pavimentación.; Instalación de equipo de alumbrado exterior.; Trabajos de instalación de barandillas, pasamanos y dispositivos de seguridad.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 24 de agosto de 2026 a las 14:00. Estado actual del expediente: Evaluación. El contrato cuenta con financiación de la Unión Europea.

Requisitos de los licitadores

No estar incurso en incompatibilidades
Declaración sobre personas con discapacidad
Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

según lo dispuesto en PCAP

Solvencia técnica o profesional

según lo dispuesto en PCAP

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo ambiental: Deberán ser restaurados aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la actuación.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
3.2.Plan de control medioambiental.Plan de gestión de residuos Se valorará el modo propuesto para gestionar los residuos de la obra, con especial atención a las licencias o permisos requeridos, ubicación de instalaciones auxiliares, almacenamientos de materias primas y de residuos, zonas de limpieza, etc.	Subjetivo / Manual	5%
2.2.Plan de obra. Cronograma El objetivo es prever de una forma real la duración estimada de cada tarea, aportando un diagrama de Gantt para el conjunto de actividades de la obra. Fechas de inicio y final de cada una de las actividades-capítulos. Plazos parciales (hitos) que se fijan en este pliego a los que deberá ajustarse la ejecución de la obra. Camino crítico. Previsión de certificaciones mensuales y acumuladas a origen que se deduzcan de la planificación de actividades. Nota:En caso de resultar adjudicataria la oferta, será incorporado al contrato como anejo, teniendo por lo tanto valor contractual.	Subjetivo / Manual	5%
oferta economica según FÓRMULA RECOGIDA EN EL PLIEGO	Objetivo / Automático	60%
3.1.Plan de control medioambiental. Utilización de materiales y productos respetuosos con el medio ambiente e valorará la forma de ejecutar las diferentes unidades de obra, teniendo en cuenta la organización de los equipos de trabajo, los preparativos previos a la ejecución, el orden de las fases de ejecución, la procedencia y distancias de transporte de los materiales y las dificultades del movimiento de equipos y material en obra. Además, se tendrá en cuenta la aportación de los siguientes datos: Responsable medioambiental en obra: Nombre, cargo y forma de contacto. Procedimiento de adecuación de los trabajos a ejecutar a las medidas correctivas y las propuestas de integración paisajística.	Subjetivo / Manual	5%
2.1.Plan de obra. Relación de equipos y rendimientos Se valorarán los equipos de trabajo dedicados exclusivamente para la ejecución de la obra objeto del contrato, teniendo en cuenta los siguientes apartados: Organigrama en el que se detalle la estructura de recursos humanos en relación con la prestación que se va a ejecutar, indicando el personal que intervendrá, categorías profesionales, funciones a desarrollar, responsabilidad, horarios, etc. Maquinaria, equipamiento y materiales a utilizar en la obra. Cuadro de rendimientos. Relación de subcontratistas, indicando el porcentaje total máximo previsto de subcontratación, y los compromisos escritos de los subcontratistas principales	Subjetivo / Manual	5%
Ampliación de garantía Se valorarán las condiciones ofertadas como garantía, que sean superiores a las establecidos en el PCAP, hasta un máximo de 36 meses. Se dará 10 puntos al mayor plazo ofertado por encima del mínimo exigido en el PPT, y proporcionalmente al resto, regla de proporcionalidad directa.	Objetivo / Automático	10%
1. Contextualización del proceso de construcción El ofertante debe presentar un análisis de todos aquellos aspectos que considere relevantes de la situación actual del ámbito de la actuación y de su entorno, con el fin de preparar su mejor propuesta de ejecución en pro de conseguir el plazo óptimo con las mínimas afectaciones. Se valorará el mayor conocimiento de la obra a ejecutar, y se tendrán en cuenta la adecuación del proceso constructivo a los principales factores condicionantes: medio natural, meteorología, integración paisajística y normativa aplicable.	Subjetivo / Manual	10%