Ejecución de las obras definidas en el correspondiente Proyecto de renovación de pavimentos y servicios en el Paseo Juan Carlos I.

Alcaldía del Ayuntamiento de Pedrola convoca la licitación «Ejecución de las obras definidas en el correspondiente Proyecto de renovación de pavimentos y servicios en el Paseo Juan Carlos I», un contrato de obras con un valor estimado de 499.954,77 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Zaragoza. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.; Obras de saneamiento.; Trabajos de pavimentación de calles.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 8 de noviembre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Evaluación.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

La exigida en la cláusula 11 del PCAP. Volumen anual de negocio en el ámbito de las actividades correspondientes al objeto del contrato., que deberá ser, al menos, una vez y media el valor estimado del contrato.

Solvencia técnica o profesional

La exigida en la cláusula 11 del PCAP. Una relación de las principales obras ejecutadas, de igual o similar naturaleza que las que constituyen el objeto del contrato, en el curso de, como máximo, los cinco últimos años

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo social: La obligación de la empresa adjudicataria de acreditar el cumplimiento de los pagos a las empresas subcontratistas o suministradoras que intervengan en la ejecución del contrato. Cláusula 9 PCAP.

Subcontratación

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones objeto del contrato, con sujeción a lo dispuesto en este Pliego, así como a lo previsto en los artículos 215 y siguientes de la LCSP. Cláusula 38.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Ampliación del plazo de garantía	Objetivo / Automático	20%
Precio	Objetivo / Automático	80%