Ejecución de las obras de empedrado de la calle anexa a la Plaza José Sorribes Fuster, en Ain.

Pleno del Ayuntamiento de Aín convoca la licitación «Ejecución de las obras de empedrado de la calle anexa a la Plaza José Sorribes Fuster, en Ain», un contrato de obras con un valor estimado de 49.586,78 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Castellón/Castelló. Clasificación CPV: Trabajos de pavimentación y asfaltado.; Trabajos de pavimentación de calles.. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 20 de octubre de 2026 a las 14:00. Estado actual del expediente: Anuncio Previo.

Plazo de presentación

Presentación manual en el Registro General del Ayuntamiento de Aín, Plaza José Sorribes Fuster, n.º 1, 12222 Aín (Castellón).

Requisitos de los licitadores

• No prohibición para contratar
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

Cifra anual de negocios en la actividad de ejecución de obras, referida al mejor ejercicio dentro de los tres últimos, por importe igual o superior al valor estimado del contrato.

Solvencia técnica o profesional

Relación de las principales obras ejecutadas en los cinco últimos años, de naturaleza igual o similar a las que constituyen el objeto del contrato.

Condiciones de ejecución

• Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo: Respeto de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y de las obligaciones laborales, sociales y de derechos de las personas trabajadoras.
• Favorecer la formación en el lugar de trabajo: El contratista facilitará al personal adscrito a la obra la formación e información necesaria, especialmente en prevención de riesgos laborales, utilización de maquinaria y gestión ambiental.
• Consideraciones de tipo medioambiental: Correcta gestión de los residuos generados durante la ejecución de las obras, mantenimiento de la zona de actuación limpia y adopción de medidas para reducir polvo, ruido, vertidos, consumos innecesarios y demás impactos ambientales.
• Combatir el paro: En las nuevas contrataciones necesarias para la ejecución del contrato se favorecerá la contratación de personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo.
• Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral: En caso de ser necesaria la contratación de nuevo personal, se procurará incorporar a personas desempleadas, con discapacidad, en situación o riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes o desempleados de larga duración.
• Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer: Respeto de los principios de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, evitando cualquier discriminación directa o indirecta.
• Consideraciones de tipo social: Cumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad Social, del convenio colectivo aplicable y de las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud laboral, igualdad y no discriminación.
• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Cuando se produzca acceso o tratamiento de datos personales, el contratista deberá someterse íntegramente a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos

Subcontratación

Se permite la subcontratación parcial, previa comunicación por escrito al Ayuntamiento de Aín, conforme a lo establecido en el PCAP.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Personal adicional	Objetivo / Automático	5%
Plan de obra	Subjetivo / Manual	5%
Ampliación del plazo de garantía	Objetivo / Automático	20%
Experiencia en obras similares	Objetivo / Automático	10%
Estudio de materiales, ensayos, inspecciones y controles propuestos	Subjetivo / Manual	5%
Reducción del plazo de ejecución	Objetivo / Automático	5%
Memoria descriptiva de las obras	Subjetivo / Manual	15%
Control de calidad externo adicional	Objetivo / Automático	35%