Ejecución de la obra de rehabilitación energética de 7 grupos de viviendas protegidas de promoción pública.
Actualizada: 05/10/2026 15:17
Resuelta
Obras
🇪🇺 Financiación UE
Umbral UE
Objeto y condiciones del contrato
Instituto Canario de la Vivienda convoca la licitación «Ejecución de la obra de rehabilitación energética de 7 grupos de viviendas protegidas de promoción pública», un contrato de obras con un valor estimado de 9.550.132,40 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Canarias. Clasificación CPV: Trabajos de construcción para viviendas.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 14 de octubre de 2025 a las 17:00. Estado actual del expediente: Resuelta. El contrato cuenta con financiación de la Unión Europea.
Plazo de presentación
La hora final que indica la PLATAFORMA, es decir, las 17:00 h. está referida a hora peninsular. Por lo tanto, deberá tenerse en cuenta a fin de no presentar la oferta después de las 16:00 h., hora insular.
Requisitos de los licitadores
- No prohibición para contratar
- Capacidad de obrar
Solvencia económica y financiera
De conformidad con lo establecido en la cláusula 4.3.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Solvencia técnica o profesional
De conformidad con lo establecido en la cláusula 4.3.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Condiciones de ejecución
- Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Cumplimiento normativa de protección de datos
- Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer
- Combatir el paro
- Consideraciones de tipo medioambiental
Subcontratación
De conformidad con lo previsto en la Cláusula 35 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Prórrogas
El plazo de ejecución podrá ampliarse cuando la contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables de conformidad con lo previsto en la Cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Motivación de la adjudicación
- Oferta mejor relación calidad-precio sin presunción de anormalidad.
- Oferta mejor relación calidad-precio sin presunción de anormalidad y de conformidad con lo previsto en la Cláusula 1.4.5º párrafo y Cláusula 19.6, ambas del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Presupuesto
9.550.132,40 EUR
Valor estimado (sin impuestos)
9.550.132,40 EUR
Valor global estimado
10.218.641,66 EUR
Total (con impuestos)
Duración:
15
mes(es)
Adjudicación
Importe de adjudicación
1.559.102,77 EUR
Fecha de adjudicación
18/11/2025
Importe de adjudicación
1.122.600,06 EUR
Fecha de adjudicación
18/11/2025
Importe de adjudicación
1.176.329,94 EUR
Fecha de adjudicación
18/11/2025
Códigos CPV
Clasificación de productos y servicios
Lotes
7 lotes
La Torrita
1.185.369,31 EUR
Presupuesto
45211100
Trabajos de construcción para viviendas.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Control de calidad de la obra | Objetivo / Automático | 15,00% |
| Ampliación del plazo de garantía | Objetivo / Automático | 20,00% |
| Reducción del plazo de ejecución | Objetivo / Automático | 27,00% |
| Oferta económica | Objetivo / Automático | 30,00% |
| Criterios medioambientales | Objetivo / Automático | 8,00% |
Lomo El Pino
1.123.386,43 EUR
Presupuesto
45211100
Trabajos de construcción para viviendas.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Control de calidad de la obra | Objetivo / Automático | 15,00% |
| Ampliación del plazo de garantía | Objetivo / Automático | 20,00% |
| Reducción del plazo de ejecución | Objetivo / Automático | 27,00% |
| Oferta económica | Objetivo / Automático | 30,00% |
| Criterios medioambientales | Objetivo / Automático | 8,00% |
Las Arenillas
728.698,45 EUR
Presupuesto
45211100
Trabajos de construcción para viviendas.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Control de calidad de la obra | Objetivo / Automático | 15,00% |
| Ampliación del plazo de garantía | Objetivo / Automático | 20,00% |
| Reducción del plazo de ejecución | Objetivo / Automático | 27,00% |
| Oferta económica | Objetivo / Automático | 30,00% |
| Criterios medioambientales | Objetivo / Automático | 8,00% |
Los Lirios
1.134.657,29 EUR
Presupuesto
45211100
Trabajos de construcción para viviendas.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Control de calidad de la obra | Objetivo / Automático | 15,00% |
| Ampliación del plazo de garantía | Objetivo / Automático | 20,00% |
| Reducción del plazo de ejecución | Objetivo / Automático | 27,00% |
| Oferta económica | Objetivo / Automático | 30,00% |
| Criterios medioambientales | Objetivo / Automático | 8,00% |
Trujillo
1.560.663,43 EUR
Presupuesto
45211100
Trabajos de construcción para viviendas.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Control de calidad de la obra | Objetivo / Automático | 15,00% |
| Ampliación del plazo de garantía | Objetivo / Automático | 20,00% |
| Reducción del plazo de ejecución | Objetivo / Automático | 27,00% |
| Oferta económica | Objetivo / Automático | 30,00% |
| Criterios medioambientales | Objetivo / Automático | 8,00% |
Jinámar VI
2.163.630,42 EUR
Presupuesto
45211100
Trabajos de construcción para viviendas.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Control de calidad de la obra | Objetivo / Automático | 15,00% |
| Ampliación del plazo de garantía | Objetivo / Automático | 20,00% |
| Reducción del plazo de ejecución | Objetivo / Automático | 27,00% |
| Oferta económica | Objetivo / Automático | 30,00% |
| Criterios medioambientales | Objetivo / Automático | 8,00% |
La Hornera
1.653.727,07 EUR
Presupuesto
45211100
Trabajos de construcción para viviendas.
Criterios de Adjudicación
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Control de calidad de la obra | Objetivo / Automático | 15,00% |
| Ampliación del plazo de garantía | Objetivo / Automático | 20,00% |
| Reducción del plazo de ejecución | Objetivo / Automático | 27,00% |
| Oferta económica | Objetivo / Automático | 30,00% |
| Criterios medioambientales | Objetivo / Automático | 8,00% |
Documentación
50 documentos
Regístrate para guardar licitaciones y recibir alertas
Crear Cuenta Gratis
Organismo Contratante
Instituto Canario de la Vivienda
NIF: Q3800444F
Instituto Canario de la Vivienda
Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda
Sector Público
Plazo de Presentación
14/10/2025
17:00 h
Plazo cerrado
Procedimiento
Lugar de ejecución
Canarias
(ES70)
Procedimiento
Abierto
Presentación
Electrónica
Urgencia
Urgente
Financiación
Financiación con fondos de la UE
Fechas
Última Modificación
05/10/2026 15:17
Licitaciones Relacionadas
Basadas en organismo contratante, CPV y tipo de contrato
Ejecución de las obras de rehabilitación energética de catorce grupos de viviendas protegidas de promoción pública en la provinciade Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas
Instituto Canario de la Vivienda
Obras
14/09/2026
26.180.495,70 EUR
Valor estimado
Apoyo al ICV en la gestión y llevanza deel Registro Público de demandantes de Viviendas Protegidas de Canarias.
Instituto Canario de la Vivienda
Servicios
19/08/2026
522.024,00 EUR
Valor estimado
Desarrollo, mantenimiento y soporte de los sistemas informáticos del ICV
Instituto Canario de la Vivienda
Servicios
29/05/2026
1.778.951,79 EUR
Valor estimado
Ejecución de las obras para la construcción de 134 viviendas protegidas de promoción pública divididas en tres grupos en la isla de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife
Instituto Canario de la Vivienda
Obras
10/02/2026
23.883.982,55 EUR
Valor estimado
Contrato de obras de rehabilitación de vivienda municipal en calle Ramón y Cajal número 8 puerta 4 de Picanya (Valencia)
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de P…
Obras
13/10/2026
50.360,30 EUR
Valor estimado
Obras Proyecto básico y de ejecución rehabilitación de edificio en C/ La Mancha, n.º 5 incluido en ERRP “C/ Galicia y ady.”, Financiación PRTR, Next Generation EU
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de P…
Obras
02/10/2026
145.775,00 EUR
Valor estimado
Adecuación del edificio 204, Munébrega, plantas 1 y 2 como alojamiento de alumnos y planta baja como vestuario de la Academia de Logística en Calatayud (Zaragoza).
Jefatura de Intendencia de Asuntos Econ…
Obras
25/09/2026
1.284.443,92 EUR
Valor estimado
Ejecución del proyecto Rehabilitación integral de edificio y acondicionamiento devivienda en calle Cantón del municipio de Urries
Alcalde del Ayuntamiento de Urries
Obras
23/09/2026
149.431,08 EUR
Valor estimado