Ejecución de la ampliación de la cafetería de la plaza de San Juan, para dotar a esta de una terraza techada de acuerdo a las condiciones urbanísticas y de accesibilidad exigidas por la normativa actual, interviniendo en la estructura, en la red de distribución eléctrica e iluminación, así como en la red de abastecimiento.

Alcaldía del Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo convoca la licitación «Ejecución de la ampliación de la cafetería de la plaza de San Juan, para dotar a esta de una terraza techada de acuerdo a las condiciones urbanísticas y de accesibilidad exigidas por la normativa actual, interviniendo en la estructura, en la red de distribución eléctrica e iluminación, así como en la red de abastecimiento», un contrato de obras con un valor estimado de 78.892,20 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Tenerife. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de cafeterías.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 31 de julio de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Evaluación.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

Se acreditará justificando que el volumen de negocios del licitador referido al año de mayor volumen de los tres últimos ejercicios concluidos (2023, 2024 y 2025) sea igual o superior al valor estimado del contrato (apartado 28 del CCP).

Solvencia técnica o profesional

Presentar: 1) relación de obras ejecutadas en los últimos 3 años por importe mínimo de 86.0161,29€ (Valor Estimado del Contrato). 2) Certificados de ejecución de las obras señaladas anteriormente. Ver punto 11 de del CCP.

Condiciones de ejecución

• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Condiciones especiales de ejecución de carácter Mediambiental de conformidad con el apartado 13 del CCP
• Consideraciones de tipo medioambiental: Ver punto 13 CCP.
• Consideraciones de tipo social: Ver punto 13 CCP.

Subcontratación

La obra objeto de contratación podrá ser parcialmente subcontratada por el adjudicatario en los términos previstos en el artículo 215 de la LCSP y según lo indicado en el apartado 15 del CCP.

Prórrogas

Por eventualidades si la causa que exige la prórroga no es imputable en modo alguno al contratista. Debe solicitarse por el contratista en los 15 días naturales siguientes a la causa que la origina, con indicación de razones y tiempo probable de duración. Puede dar lugar a la suspensión de la ejecución de la obra

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Precio (Oferta económica) Se otorgará el máximo de 80 puntos a la oferta más ventajosa, que será la que oferte el precio más bajo sobre el precio de licitación. El resto de las ofertas se puntuarán según la fórmula. Señalar el importe de la oferta.	Objetivo / Automático	80%
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA Se otorgarán hasta 20 puntos a aquellos licitadores que ofrezcan una ampliación del plazo de garantía, puntuándose con 10 puntos por cada año adicional de garantía hasta un máximo de 2 años, sobre la garantía inicial. (Apartado 21.2 CCP).	Objetivo / Automático	20%