Ejecución de barrera dinámica para taludes en las presas de Cuevas de Almanzora y Benínar (Almería)

Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA) convoca la licitación «Ejecución de barrera dinámica para taludes en las presas de Cuevas de Almanzora y Benínar (Almería)», un contrato de obras con un valor estimado de 234.016,20 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Almería. Clasificación CPV: Trabajos de estabilización del terreno.. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 23 de octubre de 2026 a las 10:00. Estado actual del expediente: En Plazo.

Plazo de presentación

Esta licitación tiene carácter electrónico. Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.es), debiendo preparar y presentar el sobre electrónico único que requiera el presente pliego dentro del plazo indicado.

Requisitos de los licitadores

• No estar incurso en incompatibilidades
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• No prohibición para contratar
• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
• Declaración sobre personas con discapacidad
• Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

Para ser admitidos los licitadores (en caso de que no recurran a la clasificación de contratistas), deberán declarar mediante Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante que indique que su cifra anual de negocio es de al menos 187.300 euros en el mejor año de los últimos tres años disponibles (2023-2024-2025). El licitador deberá cumplimentar y presentar la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para ser admitidos a licitación firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato .pdf que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP - Ver Anexo I PCAP (Punto E).

Solvencia técnica o profesional

Para ser admitidos, los licitadores (en caso de no recurrir a la clasificación de contratistas) deberán declarar, mediante Declaración responsable firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante que indique que ha realizado trabajos similares (mismo CPV 45111230 - Trabajos de estabilización del terreno) a los del objeto del contrato por un importe de al menos 163.900 euros en el mejor año de los últimos cinco años disponibles (2021-2022-2023-2024-2025). El licitador deberá cumplimentar y presentar la Declaración Responsable de cumplimiento de los requisitos mínimos para ser admitidos a licitación firmado electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato Adobe. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla en formato .pdf que se anexa. El documento se presentará a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP- Ver Anexo I PCAP (Punto E).

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Se establecen las Condiciones especiales de ejecución indicadas en el punto N.1 del Anexo I del PCAP, de tipo social, relativas al el cumplimiento de los pagos que el adjudicatario ha de hacer. Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución de éste.
• Consideraciones de tipo medioambiental: Se establecen las Condiciones especiales de ejecución indicadas en el punto N.1 del Anexo I del PCAP, de tipo medioambiental, relativas a la reducción del consumo de papel. Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución de este.

Subcontratación

Se permite la subcontratación parcial de la prestación objeto del presente pliego salvo las tareas consideradas críticas (Ver punto Q del Anexo I del PCAP).

Prórrogas

• El plazo de vigencia del presente contrato será de 5 meses y contará a partir de la fecha de la última firma del contrato, sin perjuicio de las ampliaciones del plazo que conceda el Órgano de Contratación, previa justificación del contratista en la que indique que el retraso no le es imputable, y manteniendo el resto de las condiciones contractuales invariables.
• Ver puntos C2 y K. del Anexo I PCAP.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
PRECIO Se valorará con la máxima puntuación al Ofertante cuya proposición económica sea más baja, valorándose a los demás conforme a la fórmula que se describe en el punto I.1 del Anexo I del PCAP. El licitador presentará oferta firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato adobe a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla que se adjunta para el Sobre Electrónico Único.	Objetivo / Automático	85%
CRITERIO CUALITATIVO - Mejora del plazo de ejecución Se valorará la reducción del plazo de ejecución de los trabajos respecto del plazo de ejecución establecido en los pliegos, conforme se describe en el punto I.1 del Anexo I del PCAP. El licitador presentará oferta firmada electrónicamente por el representante legal de la empresa licitante en formato adobe a través de la herramienta de preparación y presentación de ofertas de la PLACSP. Para generar dicho documento se utilizará la plantilla que se adjunta para el Sobre Electrónico Único.	Objetivo / Automático	15%