Ejecución de 88 nichos en el Cementerio Municipal

Alcaldía del Ayuntamiento de Sax convoca la licitación «Ejecución de 88 nichos en el Cementerio Municipal», un contrato de obras con un valor estimado de 90.425,16 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Alicante/Alacant. Clasificación CPV: Obras de ingeniería y trabajos de construcción.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 21 de julio de 2026 a las 14:00. Estado actual del expediente: Resuelta.

Requisitos de los licitadores

• Capacidad de obrar
• No prohibición para contratar

Solvencia económica y financiera

• El contratista deberá disponer de un seguro de Responsabilidad Civil por riesgos profesionales, por importe anual no inferior a 300.000 euros.
• Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos, disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, que deberá ser como mínimo una vez y media el valor estimado del contrato.
• Seguro en la modalidad de todo riesgo a la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra, con ampliación a un período de mantenimiento de un año contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

Solvencia técnica o profesional

Relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes de distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 90 por ciento del valor estimado de la obra.

Condiciones de ejecución

Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer: La empresa adjudicataria impartirá a cada una de las personas trabajadoras contratadas, adscritas a la ejecución del contrato, 1 hora de formación, por cada 30 días de participación en la ejecución de la obra o fracción menor.

Motivación de la adjudicación

El Ayuntamiento no dispone ni de medios personales ni materiales para la realización de la obra, por lo que para su ejecución se requerirá empresa externa especializada con solvencia técnica y profesional.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Oferta económica	Objetivo / Automático	60%
Incremento Plazo de garantía	Objetivo / Automático	40%