Creación de una zona húmeda en Cabezón de la Sierra (Burgos)

Actualizada: 25/09/2026 11:40

Evaluación

Obras

Objeto y condiciones del contrato

Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León convoca la licitación «Creación de una zona húmeda en Cabezón de la Sierra (Burgos)», un contrato de obras con un valor estimado de 117.178,87 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Burgos. Clasificación CPV: Trabajos de mejoramiento del medio ambiente.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 26 de agosto de 2026 a las 14:00. Estado actual del expediente: Evaluación.

Requisitos de los licitadores

Declaración sobre personas con discapacidad
No estar incurso en incompatibilidades
Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

según lo dispuesto en PCAP

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo ambiental: Deberán ser restaurados aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la actuación.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
3.2 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS Se valorará el modo propuesto para gestionar los residuos de la obra, con especial atención a las licencias o permisos requeridos, ubicación de instalaciones auxiliares, almacenamientos de materias primas y de residuos, zonas de limpieza, etc	Subjetivo / Manual	2.5%
1.3 TECNOLOGÍA E I+D+i Se valorarán la tecnologías desarrolladas en el marco de proyectos de I+D+i de la empresa, que se van a emplear en la ejecución de la obra y que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de la obra.	Subjetivo / Manual	5%
2.2 CRONOGRAMA El objetivo es prever de una forma real la duración estimada de cada tarea, aportando un diagrama de Gantt para el conjunto de actividades de la obra en el que se detallen los siguientes conceptosFechas de inicio y final de cada una de las actividades-capítulos.Plazos parciales hitos que se fijan en este pliego a los que deberá ajustarse la ejecución de la obra.Camino crítico.Previsión de certificaciones mensuales y acumuladas a origen que se deduzcan de la planificación de actividades.Nota:En caso de resultar adjudicataria la oferta, el CRONOGRAMA será incorporado al contrato como anejo, teniendo por lo tanto valor contractual.	Subjetivo / Manual	2.5%
1.2 SEGURIDAD DURANTE LA OBRA Se valorará la aplicación de un Código de Buenas Prácticas, en materia de seguridad y salud laboral, aplicable a la ejecución de la obra objeto del contrato (por encima del mínimo legal exigido).	Subjetivo / Manual	5%
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Se valorará el mayor conocimiento de la obra a ejecutar, y se tendrán en cuenta la adecuación del proceso constructivo a los principales factores condicionantes (medio natural, meteorología, espacios protegidos, y normativa aplicable), analizando su influencia en la ejecución de la obra, así como otros posibles aspectos que puedan ser considerados relevantes en el desarrollo de los trabajos proyectados)	Subjetivo / Manual	10%
oferta economica según FÓRMULA RECOGIDA EN EL PLIEGO	Objetivo / Automático	60%
3.1 UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE Se valorará la forma de ejecutar las diferentes unidades de obra, teniendo en cuenta la organización de los equipos de trabajo, los preparativos previos a la ejecución, el orden de las fases de ejecución, la procedencia y distancias de transporte de los materiales y las dificultades del movimiento de equipos y material en obra.Además, se tendrá en cuenta la aportación de los siguientes datos.Responsable medioambiental en obra: Nombre, cargo y forma de contacto.Procedimiento de adecuación de los trabajos a ejecutar a las medidas preventivas y correctoras propuestas.	Subjetivo / Manual	2.5%
AMPLIACIÓN GARANTIA Se valorarán las condiciones ofertadas como garantía, que sean superiores a las establecidos en el PCAP, hasta un máximo de 36 meses.Se dará 10 puntos al mayor plazo ofertado por encima del mínimo exigido en el PPT, y proporcionalmente al resto, Regla de proporcionalidad directa.	Objetivo / Automático	10%
2.1 RELACION DE EQUIPOS Y RENDIMIENTOS Se valorarán los equipos de trabajo dedicados exclusivamente para la ejecución de la obra de objeto del contrato.	Subjetivo / Manual	2.5%

Presupuesto

117.178,87 EUR

Valor estimado (sin impuestos)

117.178,87 EUR

Valor global estimado

141.786,43 EUR

Total (con impuestos)

Duración: 4 mes(es)

Códigos CPV

Clasificación de productos y servicios

45262640 Trabajos de mejoramiento del medio ambiente.

Documentación

11 documentos

Informe sobre las ofertas incursas en presunción de anormalidad

Otros Documentos

Ver Descargar