Contrato de obras para la ejecución de mejora del alumbrado público "Desglosado mejora de la eficiencia energética exterior al recinto amurallado. Fase 5. Ciudad Rodrigo (Salamanca)”. FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL 2026

Alcaldía del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo convoca la licitación «Contrato de obras para la ejecución de mejora del alumbrado público "Desglosado mejora de la eficiencia energética exterior al recinto amurallado. Fase 5. Ciudad Rodrigo (Salamanca)”. FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL 2026», un contrato de obras con un valor estimado de 130.154,64 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Salamanca. Clasificación CPV: Trabajos de instalación eléctrica.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 29 de septiembre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Evaluación.

Requisitos de los licitadores

• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Capacidad de obrar
• No prohibición para contratar

Solvencia económica y financiera

• Se acreditará inicialmente por los licitadores mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) siguiendo las instrucciones del Anexo I del PCA; y mediante declaración responsable complementaria del Anexo II del PCA. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.1 PCA. Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior una vez el valor estimado del contrato, excluido IVA (V.E. (130.154,64 €) x 1,5 = 195.231,96 €)
• Se acreditará inicialmente por los licitadores mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) siguiendo las instrucciones del Anexo I del PCA; y mediante declaración responsable complementaria del Anexo II del PCA. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.1 b) PCA. Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato, esto es: 195.231,96 €
• Se acreditará inicialmente por los licitadores mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) siguiendo las instrucciones del Anexo I del PCA; y mediante declaración responsable complementaria del Anexo II del PCA. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.1 c) PCA. Disposición de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al valor estimado del contrato que esté vigente en el momento de presentación de la oferta por un periodo de vigencia que abarque la ejecución del contrato, aportando además el compromiso de su renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura durante el plazo total de ejecución de las obras

Solvencia técnica o profesional

Se acreditará inicialmente por los licitadores mediante declaración responsable conforme al formulario del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) siguiendo las instrucciones del Anexo I del PCA; y mediante declaración responsable complementaria del Anexo II del PCA. POSTERIORMENTE, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación que figura en la 8.3.2 PCA. Relación de los principales suministros efectuados durante los cinco últimos años que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento del valor estimado (130.154,64 €) x 0,70 = 91.108,25 €

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Cumplimiento normativa materia laboral y de Seguridad Social; RDL 1/2013; LO 3/2007; 31/1995; 39/1997 y normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. Cumplimiento del convenio colectivo de aplicación.
• Consideraciones de tipo medioambiental: La maquinaria que se emplee en los trabajos deberá cumplir estrictamente toda la normativa vigente en materia de consumo energético, emisiones de gases y ruidos y se garantizará el empleo de maquinaria y métodos de trabajo menos contaminantes y que suponga un mayor ahorro energético. Etiqueta 050

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Ampliación del plazo de garantía	Objetivo / Automático	10%
Memoria Técnica	Subjetivo / Manual	20%
Aportación adicional de luminarias	Objetivo / Automático	50%
Actuaciones medioambientales	Subjetivo / Manual	5%
Minimización impacto usuarios	Subjetivo / Manual	7.5%
Programa de trabajos	Subjetivo / Manual	7.5%