Contrato de obras para la ejecución de la actuación, mejora y adecuación de las infraestructuras deportivas municipales de Montalbán de Córdoba (Córdoba), incluida en el plan de actuación integrado (PAI) Conecta Campiña Sur, desarrollado en el marco de la estrategia de desarrollo integrado local (EDIL) y cofinanciado por la Unión Europea.

Presidenta de Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa convoca la licitación «Contrato de obras para la ejecución de la actuación, mejora y adecuación de las infraestructuras deportivas municipales de Montalbán de Córdoba (Córdoba), incluida en el plan de actuación integrado (PAI) Conecta Campiña Sur, desarrollado en el marco de la estrategia de desarrollo integrado local (EDIL) y cofinanciado por la Unión Europea», un contrato de obras con un valor estimado de 300.493,09 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Córdoba. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de instalaciones deportivas.. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 13 de octubre de 2026 a las 14:00. Estado actual del expediente: En Plazo. El contrato cuenta con financiación de la Unión Europea.

Requisitos de los licitadores

• Capacidad de obrar
• No estar incurso en incompatibilidades
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• No prohibición para contratar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Solvencia económica y financiera

La persona licitadora deberá acreditar un volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles, por importe igual o superior a 300.493,09 euros (IVA excluido), equivalente al valor estimado del contrato. Alternativamente quedará justificada mediante clasificación empresarial.

Solvencia técnica o profesional

La persona licitadora deberá acreditar una relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o al grupo o subgrupo más relevante cuando este incluya trabajos correspondientes a distintos subgrupos. El requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 % del valor estimado del contrato. Cuando la persona licitadora sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará mediante los siguientes medios: a) Personal técnico: deberá disponer, al menos, de una persona técnica competente que asuma las funciones de Jefe/a de Obra, con una experiencia profesional mínima de cinco años en ejecución de obras de naturaleza similar a las que constituyen el objeto del contrato. b) Medios materiales: deberá acreditar la disponibilidad de la maquinaria, equipos técnicos y medios materiales necesarios para la correcta ejecución de las principales unidades de obra previstas en el proyecto, ya sean propios o puestos a disposición de la empresa por cualquier título válido en Derecho. La experiencia profesional de la persona propuesta como Jefe/a de Obra se relacionará conforme al modelo establecido en el Anexo nº 6.1 y se acreditará mediante certificados o documentación equivalente que permitan acreditar las obras ejecutadas, las funciones desempeñadas y el período correspondiente.

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo social: De conformidad con el artículo 202 de la LCSP, la persona adjudicataria deberá respetar en la ejecución del contrato los principios horizontales de igualdad de género, no discriminación, accesibilidad universal y desarrollo sostenible, adoptando las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento durante toda la ejecución del contrato.
• Consideraciones de tipo medioambiental: La persona adjudicataria deberá garantizar, durante la ejecución de las obras, el cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH), conforme a la normativa aplicable, así como respetar las determinaciones y medidas que se establezcan en el proyecto técnico y en la documentación de la actuación.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Oferta económica Conforme se describe en el anexo 3 del pliego CAP.	Objetivo / Automático	30%
Ampliación del plazo de garantía de las obras Conforme se detalla en el anexo 3 del pliego CAP	Objetivo / Automático	30%
Experiencia especifica adicional del jefe de obra adscrito al contrato Conforme se detalla en el anexo 3 del pliego CAP	Objetivo / Automático	5%
Incremento de las características técnicas del césped artificial Conforme se detalla en el anexo 3 del pliego CAP	Objetivo / Automático	35%