Contrato de obras de restauración y pintura del exterior del Edificio Administrativo, renovación de la rotulación corporativa, y rotulación exterior de varios espacios de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla, S.A.). Expte. 2026/190.

Actualizada: 15/09/2026 10:08

Evaluación

Obras

Objeto y condiciones del contrato

Dirección General de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla S.A. (MERCASEVILLA S.A.) convoca la licitación «Contrato de obras de restauración y pintura del exterior del Edificio Administrativo, renovación de la rotulación corporativa, y rotulación exterior de varios espacios de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla, S.A.). Expte. 2026/190», un contrato de obras con un valor estimado de 596.379,84 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Sevilla. Clasificación CPV: Trabajos de construcción.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 21 de septiembre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Evaluación.

Plazo de presentación

Contrato de obras de restauración y pintura del exterior del Edificio Administrativo, renovación de la rotulación corporativa y rotulación exterior en varios espacios de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla, S.A.). Expte.2026/190.

Requisitos de los licitadores

No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
Declaración sobre promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social
Capacidad de obrar
Declaración sobre personas con discapacidad
Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: De caracter medioambiental
Consideraciones de tipo social: De caracter social o relativas al empleo

Subcontratación

Ver PCP.

Prórrogas

Ver Pliego Cláusulas Particulares.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Memoria tecnica Memoria técnica: hasta 30 puntos. Se asignará una puntuación máxima de 30 puntos a los extremos contemplados en lo solicitado en el contenido del sobre 2, atendiendo al grado de precisión y detalle ofrecido, existiendo los siguientes grados de calidad de la misma: Posibilidad 1 - Muy Buena: Describe y desarrolla de forma detallada cada uno de los ítems exigidos y permite la comprensión de la oferta de forma clara y sencilla. Se soporta igualmente lo novedoso de las técnicas que el equipamiento pueda llevar a cabo, así como un estudio del equipo en relación al estado de la técnica. Se asigna 100% de los puntos. Posibilidad 2 - Buena: Describe y desarrolla de forma detallada gran parte de los ítems exigidos y permite la comprensión de la oferta de forma clara y sencilla. Se asigna 75% de los puntos. Posibilidad 3 - Aceptable: Describe con poco detalle los ítems exigidos y permite la comprensión de la oferta. Se asigna 50% de los puntos. Posibilidad 4 - Somera: De la oferta se puede extraer información para identificar cada uno de los ítems exigidos. Se asigna 33% de los puntos. Posibilidad 5 - Mala: no permite comprender la oferta realizada. Se asigna 0 puntos. Para la puntuación de este criterio se deberá obtener, al menos 50% de los puntos, en caso de que el licitador no obtenga dicha puntuación, su oferta será excluida. La inclusión por el licitador en el Sobre 2) o Archivo electrónico 2) de cualquier información que hubiera recogerse en el Sobre 3) o Archivo electrónico 3) (valoración económica de los servicios a ofertar) por encontrarse sometida a valoración con arreglo a criterios objetivos o evaluables mediante fórmulas, implicará necesariamente la exclusión automática de la empresa licitadora. Ver PCP	Subjetivo / Manual	30%
Oferta económica VER PCP	Objetivo / Automático	70%