Contrato de obras de renovación de pavimento hormigon, por asfalto y slurry, en muelle de carga Nave V de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla, S.A). Expte. 2026/191

Dirección General de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla S.A. (MERCASEVILLA S.A.) convoca la licitación «Contrato de obras de renovación de pavimento hormigon, por asfalto y slurry, en muelle de carga Nave V de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla, S.A). Expte. 2026/191», un contrato de obras con un valor estimado de 222.943,88 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Sevilla. Clasificación CPV: Trabajos de construcción.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 21 de septiembre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Evaluación.

Plazo de presentación

Contrato de obras de renovación de pavimento hormigón, por asfalto y slurry, en muelle de carga Nave V de Mercados centrales de abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla, S.A.). Expte. 2026/191.

Requisitos de los licitadores

• No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
• No estar incurso en incompatibilidades
• No prohibición para contratar
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
• Capacidad de obrar
• Declaración sobre promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social
• Declaración sobre personas con discapacidad
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Solvencia económica y financiera

• Volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 1,5 del valor estimado del contrato. Ver PCP
• Patrimonio neto, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al valor estimado del contrato. Estos métodos y criterios deberán ser transparentes, objetivos y no discriminatorios. Ver PCP

Solvencia técnica o profesional

Una relación de las obras ejecutadas de igual o similar naturaleza que las que constituyen el objeto del contrato en el curso de los últimos cinco años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Se acreditarán mediante al menos 2 certificados de buena ejecución, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato, expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá acudir además de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código Normalizado de Productos y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación Central de Productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado podrá efectuar recomendaciones para indicar qué códigos de las respectivas clasificaciones se ajustan con mayor precisión a las prestaciones más habituales en la contratación pública. Ver PCP.

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo social: De caracter social o relativas al empleo
• Consideraciones de tipo medioambiental: De caracter medioambiental

Subcontratación

Ver PCP.

Prórrogas

Ver Pliego Cláusulas Particulares.

Criterios de adjudicación