Contrato de obras de recuperación y adecuación del Local 8, planta baja del Edificio Administrativo de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla). Expte. 2026/199.

Dirección General de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla S.A. (MERCASEVILLA S.A.) convoca la licitación «Contrato de obras de recuperación y adecuación del Local 8, planta baja del Edificio Administrativo de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla). Expte. 2026/199», un contrato de obras con un valor estimado de 58.052,96 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Sevilla. Clasificación CPV: Trabajos de construcción.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 1 de junio de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Adjudicada.

Plazo de presentación

Contrato de obra de recuperación y adecuación del Local B, Planta Baja, del Edificio Administrativo para Servicios de Mercados Centrales de Abastecimiento de Sevilla, S.A. (Mercasevilla, S.A.). Expte. 2026/199.

Requisitos de los licitadores

• No estar incurso en incompatibilidades
• Declaración sobre promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• No haber sido adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la obra.
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
• Declaración sobre personas con discapacidad
• Capacidad de obrar
• No prohibición para contratar

Solvencia económica y financiera

• .Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a 1,5 del valor estimado del contrato. El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Las personas que tengan la condición de empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.. Ver PCP.
• Patrimonio neto, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales por importe igual o superior al valor estimado del contrato. Estos métodos y criterios deberán ser transparentes, objetivos y no discriminatorios. Tal cosa se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Las personas que tengan la condición de empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Ver PCP.

Solvencia técnica o profesional

Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Se acreditarán mediante al menos 2 certificados de buena ejecución, de igual o superior importe al estimado del contrato, expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Para determinar que un trabajo o servicio es de igual o similar naturaleza al que constituye el objeto del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares podrá acudir además de al CPV, a otros sistemas de clasificación de actividades o productos como el Código Normalizado de Productos y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), a la Clasificación Central de Productos (CPC) o a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), que en todo caso deberá garantizar la competencia efectiva para la adjudicación del contrato. En defecto de previsión en el pliego se atenderá a los tres primeros dígitos de los respectivos códigos de la CPV. La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado podrá efectuar recomendaciones para indicar qué códigos de las respectivas clasificaciones se ajustan con mayor precisión a las prestaciones más habituales en la contratación pública. Ver PCP.

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: De caracter mediambiental
• Consideraciones de tipo social: De caracter social o relativas al empleo

Subcontratación

Ver PCP.

Prórrogas

El Pliego no admite prorrogas .Ver PCP.

Motivación de la adjudicación

Resolución El Órgano de Contratación declara adjudicatario al licitador 360 OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN, SL. Motivación de la resolución Se adjudica al licitador. La adjudicación recae en la oferta presentada por el licitador 360 OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN, SL al ser el licitador con mejor puntuación de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de cláusulas administrativas y tras comprobar que reúne la aptitud, solvencia económica y técnica exigidas en dicho pliego.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Oferta Económica Ver cuadro Anexo al PCP	Objetivo / Automático	100%