Contrato de obras de Obras de "Reparación de cerramientos y zona de la Sacristía de la Ermita de San Roque" (C.O.1/26)

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Yecla convoca la licitación «Contrato de obras de Obras de "Reparación de cerramientos y zona de la Sacristía de la Ermita de San Roque" (C.O.1/26)», un contrato de obras con un valor estimado de 110.075,00 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Murcia. Clasificación CPV: Edificios de interés histórico o arquitectónico.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 5 de mayo de 2026 a las 15:00. Estado actual del expediente: Resuelta.

Plazo de presentación

20 días naturales a contar desde la fecha de la publicación del anuncio de licitación y pliegos en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Requisitos de los licitadores

• Capacidad de obrar
• No prohibición para contratar
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• No estar incurso en incompatibilidades

Solvencia económica y financiera

La Solvencia Técnica se acreditará de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 4 del PCAP. De manera alternativa a lo anteriormente expuesto los licitadores podrán acreditar (en el caso de ser adjudicatarios) su solvencia económica y técnica con la clasificación vigente en los siguientes grupos: Grupo G) Especiales; Subgrupo: 6 Obras viales sin cualificación específica; Categoría: 3.

Solvencia técnica o profesional

La solvencia técnica se acredita según lo establecido en la cláusula 4 del PCAP. De manera alternativa a lo anteriormente expuesto los licitadores podrán acreditar (en el caso de ser adjudicatarios) su solvencia económica y técnica con la clasificación vigente en los siguientes grupos: Grupo G) Especiales; Subgrupo: 6 Obras viales sin cualificación específica; Categoría: 3.

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo social: Las indicadas en la cláusula 44 del PCAP

Subcontratación

De conformidad con lo establecido en la cláusula 40 y siguientes del PCAP

Prórrogas

• No existe posibilidad de prórroga
• No se contemplan opciones más allá de lo indicados en los pliegos del contrato

Motivación de la adjudicación

La motivación de la adjudicación del contrato se encuentra en el certificado del acuerdo de adjudicación adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de mayo de 2026.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Precio El precio del contrato se valorará con arreglo a la fórmula establecida en la cláusula 16 del PCAP.	Objetivo / Automático	100%