Contrato de obras de implantación de un punto limpio en C/Sol esquina C/ Polo en Ogíjares (Granada). Fase 1.

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ogíjares convoca la licitación «Contrato de obras de implantación de un punto limpio en C/Sol esquina C/ Polo en Ogíjares (Granada). Fase 1», un contrato de obras con un valor estimado de 172.999,74 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Granada. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de edificios industriales.; Trabajos de construcción de plantas de tratamiento de residuos.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 29 de septiembre de 2026 a las 19:00. Estado actual del expediente: En Plazo.

Plazo de presentación

La preparación y presentación de ofertas se ha de realizar haciendo uso exclusivamente de la Herramienta que a tal efecto pone a disposición la Plataforma de Contratación del Sector Público para los licitadores. Recuerde no demorar el proceso de preparación y tenga en cuenta el horario de soporte de la plataforma: lunes a jueves de 8:30 a 18 horas y viernes de 8:30 a 15 horas en la dirección: licitacione@hacienda.gob.es. Teléfono de asistencia de PLACSP: 915241242

Requisitos de los licitadores

• No estar incurso en incompatibilidades
• No prohibición para contratar
• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
• Capacidad de obrar
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.

Solvencia económica y financiera

Solvencia económica y financiera (artículo 87 de la LCSP). Medio de acreditación y requisito mínimo: Volumen anual de negocios del licitador que, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, deberá ser igual o superior a una vez y media el presupuesto de licitación de la Fase 1 objeto del contrato, IVA excluido, esto es, 214.462,49 euros [artículo 87.1.a) de la LCSP]. Dicho importe no excede del límite máximo de una vez y media el valor estimado del contrato establecido en el citado precepto, y se ha fijado por referencia a la cuantía real de las obras que se contratan, y no al valor estimado calculado sobre la obra completa, por razones de proporcionalidad y de fomento de la concurrencia (artículo 74.2 de la LCSP). Forma de acreditación: El volumen anual de negocios se acreditará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. Será igualmente válida la certificación de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la que conste el volumen anual de negocios. Cuando por una razón válida el licitador no esté en condiciones de presentar las referencias indicadas, se le autorizará a acreditar su solvencia económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el órgano de contratación considere apropiado (artículo 86.1 de la LCSP).

Solvencia técnica o profesional

Solvencia técnica (artículo 88 de la LCSP). Medio de acreditación y requisito mínimo: Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato o, en su defecto, de naturaleza similar a la del objeto del contrato (obras de edificación, de urbanización o de implantación de infraestructuras de servicios), cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por 100 del presupuesto de licitación de la Fase 1 objeto del contrato, IVA excluido, esto es, 100.082,49 euros [artículo 88.1.a) de la LCSP], umbral fijado, por las mismas razones de proporcionalidad y de fomento de la concurrencia, por referencia a la cuantía real de las obras que se contratan. Forma de acreditación: La relación deberá estar avalada por certificados de buena ejecución, que indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y precisarán si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. Empresas de nueva creación: De conformidad con el artículo 88.2 de la LCSP, cuando el licitador sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará, en lugar de por el medio anterior, mediante los siguientes: Declaración indicando el personal técnico, integrado o no en la empresa, del que se dispondrá para la ejecución de las obras, acompañada de los documentos acreditativos correspondientes [artículo 88.1.b) de la LCSP], que en todo caso deberá comprender los medios personales exigidos en el apartado 13.4. Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente [artículo 88.1.f) de la LCSP], y que en todo caso deberá comprender los medios materiales exigidos en el apartado 13.4. Clasificación (artículos 77 de la LCSP y 25, 26 y 36 del RGLCAP). Alternativamente, los licitadores podrán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica mediante su clasificación como contratista de obras en cualquiera de los siguientes grupos, subgrupos y categoría: C-2-1 y G-6-1.

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo social: La empresa adjudicataria, en las contrataciones, bajas y sustituciones que se produzcan se compromete a incorporar al menos un 5 por 100 de personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo, priorizando en su contratación las pertenecientes a colectivos desfavorecidos, con dificultad de acceso al mundo laboral o con riesgo de exclusión social
• Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo: De carácter laboral (condiciones de trabajo y seguridad y salud). El contratista aplicará al personal las condiciones salariales y de jornada establecidas en el convenio colectivo sectorial de la construcción de aplicación en la provincia de Granada, sin que la reducción del plazo de ejecución ofertada pueda suponer la superación de los límites de jornada.
• Consideraciones de tipo medioambiental: Gestión de residuos de construcción y demolición

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
REDUCCION DEL PLAZO DE EJECUCION Se valorará la reducción del plazo de ejecución de las obras, expresada en días naturales enteros, respecto del plazo máximo de NOVENTA (90) días naturales previsto en el apartado 5 del presente Anexo. El plazo resultante de la reducción ofertada tendrá carácter contractual a todos los efectos previstos en los apartados 2, 5 y 19.	Objetivo / Automático	20%
OFERTA ECONOMICA Se valorará el precio ofertado por los licitadores (IVA excluido) en función de la oferta más económica de las admitidas a la licitación. Tipo de licitación: 142.974,99 euros (IVA excluido). La mayor puntuación será para la oferta más económica, valorándose con 0 puntos la que iguale el presupuesto de licitación, y otorgándose las puntuaciones siguientes de forma proporcional según los precios ofertados.	Objetivo / Automático	80%