Contrato de obras de adecuación de aparcamiento público previsto en el PMUS de Real e integración ambiental de su entorno en las parcelas 61,62 y 64 del polígono 1 y en el número 6 de la calle Mariano Nieto y Vicente Galdón.

Alcaldía del Ajuntament de Real convoca la licitación «Contrato de obras de adecuación de aparcamiento público previsto en el PMUS de Real e integración ambiental de su entorno en las parcelas 61,62 y 64 del polígono 1 y en el número 6 de la calle Mariano Nieto y Vicente Galdón», un contrato de obras con un valor estimado de 485.250,00 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Valencia/València. Clasificación CPV: Trabajos de paisajismo en parques infantiles.; Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.; Trabajos de desagüe.. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 5 de octubre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: En Plazo.

Requisitos de los licitadores

• No prohibición para contratar
• Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

Se acreditará conforme a lo dispuesto en el pliego

Solvencia técnica o profesional

se acreditará conforme a lo dispuesto en el pliego

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: La empresa adjudicataria debe designar una persona responsable medioambiental, que será la interlocutora con la Administración para asuntos medioambientales y quien proporcionará información ambiental vinculada con el objeto del contrato

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Experiencia en obras similares	Objetivo / Automático	15%
Plazo de garantía Se puntuará la ampliación del plazo de garantía	Objetivo / Automático	15%
Reconocimiento del lugar de las obras Reconocimiento del lugar de las obras	Objetivo / Automático	20%
Mayor baja económica se puntuará la mayor baja aportada	Objetivo / Automático	50%