Contrato de Obras: Cubierta CRA "La Candeleta" en Fonz

Actualizada: 16/09/2026 09:50

En Plazo

Obras

Objeto y condiciones del contrato

Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón convoca la licitación «Contrato de Obras: Cubierta CRA "La Candeleta" en Fonz», un contrato de obras con un valor estimado de 75.599,51 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Huesca. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de centros de enseñanza primaria.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 30 de septiembre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: En Plazo.

Plazo de presentación

Conforme a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: El objeto de este Plan de Calidad Medioambiental es fomentar el empleo de materiales de construcción sostenible, el uso de materiales reciclados o reciclables, la minimización de la generación de residuos y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos durante las diferentes fases del proceso productivo
Consideraciones de tipo social: El adjudicatario del contrato si tiene una plantilla de más de 50 personas o se le aplica un convenio colectivo que le exige tener un Plan de Igualdad, o la autoridad laboral como consecuencia de un procedimiento sancionador le ha obligado a elaborarlo, deberá aportar la acreditación de tener registrado un Plan de igualdad en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
MEJORAS EN EL CONTROL DE CALIDAD Las empresas licitadoras podrán ofertar un porcentaje superior al 1% establecido en la cláusula 4.10. de este Pliego, hasta un máximo del 3% del precio de adjudicación de las obras, destinado para el control de calidad y asistencia técnica de la obra. La valoración de esta mejora ofertada será proporcional en relación con el límite máximo aprobado para este apartado, según la fórmula siguiente y con un máximo de 10 puntos: P= Pmax x % Co/ %Cmax P: Puntuación Pmáx: Puntuación máxima %CO: Porcentaje ofertado %Cmáx: Porcentaje máximo DOCUMENTACIÓN: Se acreditará mediante el compromiso expreso firmado por la empresa licitadora.	Objetivo / Automático	10%
OFERTA ECONÓMICA La puntuación en base a las ofertas presentadas por los licitadores, se calculará aplicando la siguiente fórmula: P= Pmax(PL-OL/ PL Omin P: Puntuación que recibe la oferta objeto de valoración. PL: Precio de licitación OL: Oferta presentada Omín: Oferta más baja Pmáx: Puntuación máxima DOCUMENTACIÓN: Se acreditará mediante la presentación del Modelo de Oferta Económica. Ver anexo V.	Objetivo / Automático	70%
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA Se valorará la ampliación del plazo de garantía durante el cual se continuará atendiendo a las obras de reparación de las instalaciones surgidas durante el plazo, de forma que sea superior al mínimo de los 12 meses establecido. La oferta debe presentarse en meses y se le asignará una puntuación, según la siguiente fórmula y con un máximo de 20 puntos: P= P max*Ag/Ag max P: Puntuación Pmáx: Puntuación máxima : Ampliación plazo garantía ofertado : Ampliación plazo garantía máximo ofertado DOCUMENTACIÓN: Se estará a lo dispuesto en el Anexo V. Se acreditará mediante el compromiso expreso firmado por la empresa licitadora.	Objetivo / Automático	20%