Contrato de obra, por lotes, de los proyectos de obra denominados "Proyecto "Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 1+400 al PK. 9+900" y Proyecto "Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 9+900 al PK. 20+000". (Separata del proyecto constructivo del carril BUSVAO gestionado por ITS del PK 1+400 al 20+000 de la TF-1)" (E2026004543).

Dirección Insular de Medio Natural del Cabildo Insular de Tenerife convoca la licitación «Contrato de obra, por lotes, de los proyectos de obra denominados "Proyecto "Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 1+400 al PK. 9+900" y Proyecto "Rehabilitación del firme de la C.I.R. TF-1 del PK. 9+900 al PK. 20+000". (Separata del proyecto constructivo del carril BUSVAO gestionado por ITS del PK 1+400 al 20+000 de la TF-1)" (E2026004543)», un contrato de obras con un valor estimado de 15.096.805,02 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Tenerife. Clasificación CPV: Obras viales.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 24 de junio de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta.

Plazo de presentación

La hora final de presentación de ofertas será el 24 de junio de 2026 a las 23:59 horas (horario peninsular), si bien se hace constar que, para cualquier eventual incidencia, el horario de soporte de la Plataforma de Contratación es de lunes a jueves, de 9 a 19h, y viernes de 9 a 15 h (horario peninsular).

Requisitos de los licitadores

• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
• No prohibición para contratar
• Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

De conformidad con el apartado 14.3 del Cuadro de Características Particulares del PCAP.

Solvencia técnica o profesional

De conformidad con el apartado 14.3 del Cuadro de Características Particulares del PCAP.

Condiciones de ejecución

• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: De conformidad con la cláusula 29 del PCAP.
• Favorecer la formación en el lugar de trabajo: De conformidad con la cláusula 29 del PCAP.
• Consideraciones de tipo medioambiental: De conformidad con la cláusula 29 del PCAP.

Subcontratación

La subcontratación está permitida, de conformidad con lo establecido en la cláusula nº 30 del PCAP.

Prórrogas

• Posibilidad de Prórroga: No. Cuando se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo inicialmente concedido.
• El plazo máximo de ejecución de las obras será el detallado en el apartado nº 26 del Cuadro de Características Particulares del PCAP, en conexión con la cláusula 9 del mismo.

Motivación de la adjudicación

• Al resultar la mejor oferta calidad-precio
• Dado que el licitador más ventajoso en el LOTE 2 ha sido propuesto como adjudicatario del LOTE 1, se propone como adjudicatario del LOTE 2 al siguiente licitador en la clasificación.