Contrato de obra de reforma, mejora de la accesibilidad y mejora de la eficiencia energética de edificio en Villablino (Oficina de turismo).

Actualizada: 29/09/2026 14:55

En Plazo

Obras

🇪🇺 Financiación UE

Objeto y condiciones del contrato

Alcaldía del Ayuntamiento de Villablino convoca la licitación «Contrato de obra de reforma, mejora de la accesibilidad y mejora de la eficiencia energética de edificio en Villablino (Oficina de turismo)», un contrato de obras con un valor estimado de 207.084,40 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en León. Clasificación CPV: Ascensores, montacargas de cajón de vía inclinada, aparatos de elevación, escaleras mecánicas y pasillos móviles.; Montaje de estructuras metálicas.; Trabajos de albañilería.. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 14 de octubre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: En Plazo. El contrato cuenta con financiación de la Unión Europea.

Requisitos de los licitadores

No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Capacidad de obrar
Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Solvencia económica y financiera

Volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos concluidos, por importe igual o superior a la cantidad que se indica (equivalente a una vez y media el valor estimado del contrato). El licitador deberá aportar sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil. También se podrá acreditar la solvencia económica aportando declaraciones fiscales en las que se contenga expresamente la cifra anual de negocios.

Solvencia técnica o profesional

El licitador deberá tener experiencia en la realización de obras ejecutadas en el curso de los últimos 5 años, que sean del mismo grupo y subgrupo de clasificación al que corresponde el objeto del contrato, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior a la cantidad que se indica (equivalente a una vez y media el valor estimado del contrato). La acreditación de la solvencia técnica se realizará, en el caso de obras ejecutadas para administraciones públicas, mediante certificados de buena ejecución expedidos por el funcionario competente que indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y si se llevaron normalmente a buen término, y en caso de obras ejecutadas en otro ámbito, informe del técnico director de las obras o del responsable de la empresa u organismo promotor con las mismas indicaciones y contenido señalados anteriormente.

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: Condición especial de ejecución, cláusula 16 del cuadro de características del PCAP.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Ampliación del plazo de garantía Ampliación del plazo de garantía por encima del mínimo establecido (que es de 1 año) y hasta un máximo de ampliación de seis meses, conforme a esta escala: 3 meses adicionales: 17 puntos. 6 meses adicionales: 35 puntos.	Objetivo / Automático	35%
Reducción del plazo de ejecución Se otorgarán 35 puntos para la oferta que ejecute el proyecto en el plazo con la reducción máxima (2 meses) y el resto se valorará de manera proporcional, otorgando 0 puntos a quien no presente reducción de plazo, así como a aquellas ofertas que ofrezcan una reducción superior a los 2 meses. En el caso de que el licitador haya ofertado una reducción de plazo, de resultar adjudicatario deberá presentar un plan o programa de trabajo coherente, que justifique dicha reducción de plazo, con el contenido que se describe en el art. 144 del RLCAP, y en plazo de cinco días hábiles desde la formalización del contrato (cláusula 21.1). Constituye obligación esencial.	Objetivo / Automático	35%
Menor precio ofertado por el licitador Menor precio ofertado por el licitador: Se valorará hasta un máximo de 30 puntos. Las ofertas que presenten un precio superior serán excluidas, obteniendo cero puntos las ofertas que no ofrezcan baja, y al resto se otorgará la puntuación que proporcionalmente corresponda aplicando la fórmula recogida en la clásula 10 del cuadro de características del PCAP.	Objetivo / Automático	30%