Contrato de obra de realización de zona de aparcamiento en la Calle La Fuente de Villablino

Actualizada: 27/08/2026 14:09

Resuelta

Obras

Objeto y condiciones del contrato

Alcaldía del Ayuntamiento de Villablino convoca la licitación «Contrato de obra de realización de zona de aparcamiento en la Calle La Fuente de Villablino», un contrato de obras con un valor estimado de 37.746,67 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en León. Clasificación CPV: Trabajos diversos de pavimentación.; Trabajos de pavimentación, excepto carreteras.; Trabajos de repavimentación.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 13 de agosto de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta.

Requisitos de los licitadores

No prohibición para contratar
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
No estar incurso en incompatibilidades
Capacidad de obrar

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: Sin perjuicio de lo establecido por el Plan de Gestión de Residuos a elaborar por el contratista de acuerdo al RD 105/2008, el adjudicatario vendrá obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Así mismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los contenedores

Motivación de la adjudicación

Mejor y única oferta recibida

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Ampliación del plazo de garantía 10.1.1.2. Ampliación del plazo de garantía: Se valorará hasta un máximo de 30 puntos. Ampliación del plazo de garantía por encima del mínimo establecido (que es de 1 año) y hasta un máximo de ampliación de doce meses, conforme a esta escala: 3 meses adicionales: 10 puntos. 6 meses adicionales: 20 puntos. 12 meses adicionales: 30 puntos.	Objetivo / Automático	30%
Plantación de unidades arbóreas Plantación de 4 nuevas unidades arbóreas, clase abedul, se plantarán en la zona verde al sur del aparcamiento. Lugar específico de ubicación de cada unidad, a decidir por la dirección facultativa. (Se facilitará plano).	Objetivo / Automático	40%
Menor precio ofertado por el licitador 10.1.1.3. Menor precio ofertado por el licitador: Se valorará hasta un máximo de 30 puntos. Las ofertas que presenten un precio superior serán excluidas, obteniendo cero puntos las ofertas que no ofrezcan baja; la oferta con mayor baja obtendrá 10 puntos y al resto se otorgará la puntuación que proporcionalmente corresponda aplicando la siguiente fórmu-la: Donde, PN es la la puntuación de cada oferta BN es la baja de cada oferta PMAX es el máximo de puntos otorgados para este criterio de adjudicación. BA es la oferta con mayor baja. Para efectuar los cálculos no se tomará en cuenta el IVA.	Objetivo / Automático	30%