contrato de obra de “Proyecto de ejecución de pistas de deporte playa en Ciudad Deportiva de La Línea de la Concepción

Actualizada: 23/10/2026 14:29

Resuelta

Obras

Objeto y condiciones del contrato

Alcaldía del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción convoca la licitación «contrato de obra de “Proyecto de ejecución de pistas de deporte playa en Ciudad Deportiva de La Línea de la Concepción», un contrato de obras con un valor estimado de 172.998,93 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Cádiz. Clasificación CPV: Trabajos de construcción.; Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.; Trabajos de construcción de inmuebles.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 30 de diciembre de 2025 a las 14:00. Estado actual del expediente: Resuelta.

Plazo de presentación

20 días naturales desde siguiente a publicación en Plataforma.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

Los licitadores presentan DEUC pero deben cumplir con solvencia económica y técnica prevista en PCAP. El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador o candidato que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, deberá ser al menos igual al valor estimado del contrato.

Solvencia técnica o profesional

Los licitadores presentan DEUC, pero todos deben cumplir con solvencia técnica exigida en Pliego. Se deberá acreditar haber ejecutado al menos tres obras para Administraciones Públicas, con importe (sin IVA) igual o superior 200.000,00 €, en los cinco últimos años. Para la justificación de la experiencia, se aportará un listado de obras, acreditado con certificación final de obras, y una memoria que especifique el trabajo realizado, el promotor, fecha de terminación y presupuesto de ejecución por contrata de las obras.
Se debe presentar Declaración Responsable de COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS, previstos en epígrafe 14 y 18 CCC anexo a Pliego. 1.- Un jefe de obra con titulación de Arquitecto Técnico, Ingeniero de la Edificación o titulación habilitante, con 10 años de experiencia, durante todo el tiempo de ejecución estimado de la obra. Dicho personal deberá de estar permanentemente en el centro de trabajo con total disponibilidad presencial..

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: gestión sostenible del agua

Motivación de la adjudicación

Mediante Decreto de la Alcaldía de 19 de febrero de 2026, se adjudica el presente contrato a la mercantil "A7GR Servicios y Obras, SL", al haber resultado propuesta como adjudicataria por la Mesa de Contratación, habiendo aportado la documentación requerida para la adjudicación en tiempo y forma.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
oferta económica Se considerarán las ofertas económicas más beneficiosas para la Administración que no presenten riesgo de temeridad, otorgando la mayor puntuación a la oferta más baja aceptada. Según fórmula prevista en Pliego.	Objetivo / Automático	15%
Compromiso ejecución de mejoras Este criterio valora el compromiso de ejecución de mejoras contempladas en el informe de propuestas de mejoras (que se publica como Anexo en PLACE) o bien por ofertar la ejecución de alguna, varias o la totalidad de ellas. No se valorarán mejoras no contempladas en dicho documento: 1. Compactación terreno. 2. sustitución parcial de cerramiento de valla simple torsión por malla entresoldada.	Objetivo / Automático	60%
Memoria constructiva y programa de trabajos Se valorará la justificación de la metodología indicada para la ejecución de los trabajos, su coherencia, el buen conocimiento que denoten del proyecto y del espacio donde será ejecutada la obra y de otros condicionantes externos. Se valorará también la coherencia de la planificación de la obra con los equipos materiales y humanos adscritos a cadas una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen en el plazo de ejecución y los plazos parciales previstos. El análisis del proyecto estará redactado de manera específica para las obras objeto de licitación, no teniéndose en cuenta la puntuación en este apartado a los licitadores que no cumplan este requisito, o que presenten datos y/o conclusiones respecto al proyecto de licitación que denoten manifiestamente su improcedencia.	Subjetivo / Manual	25%

Extracto del pliego

Acta del órgano de asistencia

MESA DE CONTRATACIÓN Edificio Ayuntamiento Plaza Juan José García Cabreros, s/n. 11.300 La Línea de la Concepción. Cádiz Tel. 956 69 62 00 E-mail: oficinacontratacion@lalinea.es ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN. ASISTENTES: Presidente: D. Juan Domingo Macías Pérez. Tte. Alcalde. Vocales: Doña Carmen Rocío Ramírez Bernal, Secretaria General. D. Sergio Gómez de Cozar, Interventor Acctal. Secretario: D. Francisco Javier Monserrat Gómez, Jefe del Servicio de Contratación. Ausente: D. Pablo Zambrana Eliso, Tesorero. En La Línea de la Concepción, siendo las 09.30 horas del día 19 de enero de 2026, se reúne válidamente en la sala de reuniones del Ayuntamiento de La Línea, la Mesa de Contratación, -siendo el órgano de contratación la Alcaldía-Presidencia-, con la única asistencia presencial del Secretario de la Mesa, mientras que el Presidente y vocales relacionados al principio, lo hacían a través de video conferencia con acceso a la pantalla que el Secretario estuviera visualizando de forma presencial, y ello, con objeto de proceder a tratar los puntos del Orden del Día. Declarado abierto el acto por el Sr. Presidente, de esta sesión,…

Leer el documento completo