Construcción de vial en DAT Alierta (CEEIA-Aparcamiento sur)

Instituto Aragonés de Fomento (IAF) convoca la licitación «Construcción de vial en DAT Alierta (CEEIA-Aparcamiento sur)», un contrato de obras con un valor estimado de 250.000,00 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Zaragoza. Clasificación CPV: Trabajos de construcción.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 5 de mayo de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta.

Solvencia económica y financiera

Volumen anual de negocios, en el ámbito al que se refiere el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior a 375.000 € (1,5 veces el valor estimado del contrato IVA excluido)

Solvencia técnica o profesional

La ejecución de, al menos, 1 obra de características, naturaleza y envergadura similar a la que constituye el objeto del contrato por un importe de ejecución (IVA excluido) igual o superior a (175.000,00 - 70% del valor estimado del contrato -), en los últimos cinco años, avaladas por certificados de buena ejecución.

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: El contratista se responsabilizará de la recogida selectiva de los residuos generados durante la ejecución del contrato. Asimismo, deberá retirar los residuos generados para depositarlos en los contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos autorizado
• Consideraciones de tipo social: Como medida para garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables, la empresa adjudicataria deberá: Nombrar a una persona responsable de seguridad y salud que tenga la formación especializada requerida para la realización de las funciones de Prevención de Riesgos Laborales, especialidad

Motivación de la adjudicación

Criterios de adjudicación LICITADOR Criterio 1 (precio) Criterio 2 (reducción plazo ejecución) Criterio 3 (ampliación plazo garantía) Puntuación total BCO Construcciones y Servicios SL 0,00 0,00 6,00 6,00 Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos SLU 70,00 12,00 18,00 100,00 Construcciones López Lostalé SL 9,25 0,00 0,00 9,25 Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera SL 54,85 12,00 18,00 84,85

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
1 - CRITERIO: Precio PROPORCIONAL DIRECTA (Mejor oferta valor mínimo)	Objetivo / Automático	70%
3 - CRITERIO: Ampliación plazo de garantía Se valorará la ampliación del plazo de garantía ofertado, que se sumará al plazo de garantía obligatorio recogido en el presente Pliego (2 años) Esta garantía cubrirá todos los elementos e instalaciones de la obra y los equipos instalados y responderá de los conceptos previstos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (con un máximo de ampliación de plazo de 3 años adicionales).	Objetivo / Automático	18%
2 - CRITERIO: Reducción del plazo de ejecución Se valorará la reducción del plazo de ejecución sobre las 9 semanas (equivalentes a 63 días naturales) previstas en el presente Pliego. Con un máximo de reducción de plazo de 2 semanas, equivalente a 14 días naturales	Objetivo / Automático	12%