Construcción de una nave para garaje en Candanchú.

Alcaldía del Ayuntamiento de Aisa convoca la licitación «Construcción de una nave para garaje en Candanchú», un contrato de obras con un valor estimado de 362.903,01 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Huesca. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de almacenes.. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 6 de octubre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: En Plazo.

Requisitos de los licitadores

• Capacidad de obrar
• No prohibición para contratar

Solvencia económica y financiera

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al valor estimado del contrato.

Solvencia técnica o profesional

Se exigirá al contratista experiencia en la prestación de OBRAS de similares características, en particular, por haber sido adjudicatario o haber ejecutado para un sujeto de derecho privado o entes sujetos al ámbito de aplicación de la ley de contratos del sector público al menos TRES CONTRATOS de OBRAS de igual o similar naturaleza.

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: Garantizar la correcta gestión de los residuos. En este sentido, ha de tenerse en cuenta que se separarán las fracciones según el sistema de recogida normativamente establecido y los residuos especiales se gestionarán a través de un centro de recogida o un gestor autorizado.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Precio P=Pmax*(Importe mejor oferta/importe oferta)	Objetivo / Automático	40%
Reducción plazo de ejecución 20 días ---- 5 puntos 40 días ---- 10 puntos 60 días ---- 15 puntos	Objetivo / Automático	15%