Construcción de depósito de abastecimiento de agua potable en Hontanar (Agrupación Planes Provinciales 2024-2025-2026).

Pleno del Ayuntamiento de Hontanar convoca la licitación «Construcción de depósito de abastecimiento de agua potable en Hontanar (Agrupación Planes Provinciales 2024-2025-2026)», un contrato de obras con un valor estimado de 126.469,20 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Toledo. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de depósitos.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 28 de julio de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta.

Plazo de presentación

Obras de construcción de depósito de abastecimiento de agua potable en Hontanar (Agrupación Planes Provinciales 2024-2025-2026).

Requisitos de los licitadores

Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Solvencia económica y financiera

Certificado de inscripción en el ROLECE para acreditación de solvencia económica

Solvencia técnica o profesional

Certificado de inscripción en el ROLECE para acreditación de solvencia técnica.

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo social: Cumplimiento de la normativa social y laboral: Obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo Sectorial de aplicación.

Subcontratación

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la LCSP.

Motivación de la adjudicación

Por el Pleno se declara desierto el procedimiento abierto simplificado de contratación de las obras de construcción de depósito de abastecimiento de agua potable en Hontanar por falta de constitución de la garantía definitiva requerida al único licitador, exigida en los artículos 109 y 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Mejoras en pavimentación con hormigón en zona de acceso a instalaciones municipales destinadas a servicios públicos (cuesta y explanada próximas al depósito y piscina). Se valorarán las mejoras en M2 de superficie de acuerdo con los siguientes criterios: Valor oferta sin añadir M2 de mejoras = 0 puntos. Valor oferta con más M2 de mejoras = 35 puntos. Valor oferta intermedia = Proporcional. La pavimentación será con solera encachado 40/80, hormigón armado HA25 con 15 cm de espesor y mallazo electrosoldado o fibra de vidrio.	Objetivo / Automático	35%
Ampliación del plazo de garantía Ampliación del plazo de garantía respecto al mínimo de 2 años exigidos, otorgándose 5 puntos por cada año de garantía adicional.	Objetivo / Automático	10%
Mejoras en arreglo del vallado de pista. Se valorarán las mejoras en ML (metros lineales) de acuerdo con los siguientes criterios: Valor oferta sin añadir ML de mejoras = 0 puntos. Valor oferta con más ML de mejoras = 15 puntos. Valor oferta intermedia = Proporcional. El vallado será de simple torsión y con una altura de 3,50 m.	Objetivo / Automático	15%
Reducción del plazo de ejecución: Reducción del plazo de ejecución de las obras respecto al establecido de 6 meses en el presente pliego, otorgándose 2,5 puntos por cada semana de reducción.	Objetivo / Automático	40%

AYUNTAMIENTO DE HONTANAR Pza. Ayuntamiento 1 45159, Hontanar (Toledo) Tlf. y Fax: 925410200 C.I.F.: P4507600G Email: ayuntamientohontanar@gmail.com EXPEDIENTE N.º 51/2026. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR, MEDIANTE TRAMITACIÓN ORDINARIA, EL PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN HONTANAR (Toledo). 1 CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación 1.1 Descripción del objeto del contrato Objeto: El objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de construcción de depósito de abastecimiento de agua potable en Hontanar (Agrupación Planes Provinciales 2024-2025-2026), redactado por el Ingeniero de Obras Públicas, D. Javier Sánchez López, por importe de 153.027,73 €, IVA incluido. Necesidad a satisfacer: El Ayuntamiento de Hontanar necesita realizar la contratación administrativa de las obras de construcción de un nuevo depósito prefabricado de módulos de hormigón con 294 m3 de capacidad para abastecimiento de agua potable a la población del municipio. El depósito será de sección circular de 9,05 m de diámetro interno, compuesto…

Leer el documento completo