Construcción de Centro de Día municipal (Fase II)

Pleno del Ayuntamiento de Turcia convoca la licitación «Construcción de Centro de Día municipal (Fase II)», un contrato de obras con un valor estimado de 234.072,73 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en León. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de centros de día.. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 19 de octubre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: En Plazo.

Requisitos de los licitadores

• Capacidad de obrar
• No estar incurso en incompatibilidades
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
• No prohibición para contratar
• Declaración sobre personas con discapacidad
• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias
• Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: Ver Cláusula 48 del PCAP
• Consideraciones de tipo social: Ver Cláusula 48 del PCAP

Subcontratación

La obra objeto de contratación podrá ser parcialmente subcontratada por el adjudicatario en los términos previstos en el artículo 215 de la LCSP (Ver Cláusula 45 del PCAP)

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Huella de carbono	Objetivo / Automático	35%
Precio de ejecución del contrato	Objetivo / Automático	55%
Ampliación del plazo de garantía	Objetivo / Automático	10%