Constituye el objeto del presente contrato la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto Básico y de Ejecución denominado "Remodelación de la M-501 (Avenida de Madrid - Avenida Doctor Rodríguez Miñón). Fase IV", aprobado mediante Decreto de Alcaldía n.º 2026-0626, de 29 de julio de 2026.

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada convoca la licitación «Constituye el objeto del presente contrato la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto Básico y de Ejecución denominado "Remodelación de la M-501 (Avenida de Madrid - Avenida Doctor Rodríguez Miñón). Fase IV", aprobado mediante Decreto de Alcaldía n.º 2026-0626, de 29 de julio de 2026», un contrato de obras con un valor estimado de 53.885,70 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Ávila. Clasificación CPV: Trabajos de pavimentación de calles.. El plazo de presentación de ofertas finaliza el 13 de octubre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: En Plazo.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo social: - Cumplimiento íntegro de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. - Mantenimiento permanente de las condiciones de seguridad para peatones y vehículos durante la ejecución de los trabajos.
• Consideraciones de tipo medioambiental: La empresa adjudicataria deberá: - Realizar la correcta gestión de los residuos generados durante la ejecución de las obras. - Adoptar las medidas necesarias para reducir la generación de polvo, ruidos y demás molestias derivadas de la ejecución de las obras.

Subcontratación

Conforme a la cláusula 30ª del PCAP, El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, en los términos previstos en los artículos 215 y siguientes de la LCSP.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Ampliación del plazo de garantía	Objetivo / Automático	10%
Oferta económica	Objetivo / Automático	90%