CON/53/23 - Obras Acondicionamiento y reparación de caminos rurales en el Término Municipal de Jumilla

Actualizada: 07/05/2024 12:02

Resuelta

Obras

Objeto y condiciones del contrato

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Jumilla convoca la licitación «CON/53/23 - Obras Acondicionamiento y reparación de caminos rurales en el Término Municipal de Jumilla», un contrato de obras con un valor estimado de 825.842,63 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Murcia. Clasificación CPV: Trabajos de pavimentación y asfaltado.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 11 de diciembre de 2023 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta.

Presupuesto

825.842,63 EUR

Valor estimado (sin impuestos)

999.269,58 EUR

Total (con impuestos)

Duración: 6 mes(es)

Adjudicación

Adjudicatario

MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS S.A.

NIF/CIF: A-54403068

Importe de adjudicación

129.067,09 EUR

Fecha de adjudicación

27/12/2023

Códigos CPV

Clasificación de productos y servicios

45233222 Trabajos de pavimentación y asfaltado.

Lotes

4 lotes

Lote 2. Caminos de Los Alberciales

244.887,01 EUR

Presupuesto

45233222 Trabajos de pavimentación y asfaltado.

Criterios de Adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Cláusula 10.1 c) Reducción del plazo de ejecución	Objetivo / Automático	15,00%
Cláusula 10.1 a) Precio CON53-23	Objetivo / Automático	65,00%
Cláusula 10.1 b) Aumento de unidades de obra	Objetivo / Automático	20,00%

Lote 4. Camino de la Pista de la Dehesilla

201.039,08 EUR

Presupuesto

45233222 Trabajos de pavimentación y asfaltado.

Criterios de Adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Cláusula 10.1 c) Reducción del plazo de ejecución	Objetivo / Automático	15,00%
Cláusula 10.1 a) Precio CON53-23	Objetivo / Automático	65,00%
Cláusula 10.1 b) Aumento de unidades de obra	Objetivo / Automático	20,00%

Lote 1. Camino de Almansa

109.690,39 EUR

Presupuesto

45233222 Trabajos de pavimentación y asfaltado.

Criterios de Adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Cláusula 10.1 c) Reducción del plazo de ejecución	Objetivo / Automático	15,00%
Cláusula 10.1 a) Precio CON53-23	Objetivo / Automático	65,00%
Cláusula 10.1 b) Aumento de unidades de obra	Objetivo / Automático	20,00%

Lote 3. Camino de Albatana

270.226,15 EUR

Presupuesto

45233222 Trabajos de pavimentación y asfaltado.

Criterios de Adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Cláusula 10.1 c) Reducción del plazo de ejecución	Objetivo / Automático	15,00%
Cláusula 10.1 a) Precio CON53-23	Objetivo / Automático	65,00%
Cláusula 10.1 b) Aumento de unidades de obra	Objetivo / Automático	20,00%