CEIP FERNANDO LOACES, sustitución de la red horizontal de evacuación de aguas

Actualizada: 21/09/2026 12:38

Resuelta

Obras

Objeto y condiciones del contrato

Departamento de Salud de Requena. Dirección Económica-Gerencia convoca la licitación «CEIP FERNANDO LOACES, sustitución de la red horizontal de evacuación de aguas», un contrato de obras con un valor estimado de 646.106,67 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Alicante/Alacant. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de centros de enseñanza primaria.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 23 de marzo de 2026 a las 10:00. Estado actual del expediente: Resuelta.

Requisitos de los licitadores

No prohibición para contratar
Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

Para participar en la licitación los empresarios no españoles de estados miembros de la Unión Europea, será suficiente con la presentación de la declaración responsable incluida en el Anexo III del PTCAP, donde se indica que cumple los requisitos de solvencia señalados en el apartado L del Anexo I del PTCAP. Solo el adjudicatario acreditará tales circunstancias mediante certificados comunitarios.

Solvencia técnica o profesional

Para participar en la licitación será suficiente con la presentación de la declaración responsable incluida en el Anexo III del PTCAP, donde se indica que cumple los requisitos de solvencia señalados en el apartado L del Anexo I del PTCAP.

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo social: Social, estabilidad de la ocupación: Durante la ejecución del contrato la empresa adjudicataria habrá de cumplir y acreditar que al menos un 50 % de la plantilla adscrita al contrato es indefinido

Motivación de la adjudicación

Mejor valorado calidad-precio, sin resultar excluido por oferta anormalmente baja.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO Según el apartado L del Anexo I al PCAP, Se otorgará al licitador que se comprometa al mantenimiento del edificio, en los apartados que se indican, los puntos correspondientes, hasta un máximo de 10, por asumir durante el período de garantía del art. 243 de la Ley 9/2017 O EL QUE OFERTE EN EL APARTADO 1.5, CASO DE RESULTAR ADJUDICATARIO, todas las operaciones de mantenimiento correctivas, así como las preventivas y obligatorias que establezcan las distintas disposiciones normativas, vigentes o que entren en vigor con posterioridad a la fecha de licitación del contrato, en el tipo de instalación y parte del edificio objeto de la obra y que sean debidas al uso de lo construido, no a la mala ejecución de la obra: Red de evacuación de aguas: 6 puntos Urbanización (pavimentos, mobiliario exterior y jardinería): 4 puntos	Objetivo / Automático	10%
EXPERIENCIA DEL JEFE DE OBRA Y/O DEL ENCARGADO DE OBRA Se valorará la experiencia del Jefe de Obra y/o del encargado de obra en la ejecución de obras de edificación, incluidas las de nueva planta, rehabilitación y reforma, salvo que el objeto se distancie claramente del de la obra de la presente licitación. En el apartado Experiencia, del punto 3, Criterios automáticos de calidad de dicho apartado, deberá relacionar las obras objeto de valoración. Para acreditar la experiencia, deberá presentarse, por cada obra avalorar, el certificado (emitido por empresa, si es una obra privada, o por el órgano de contratación de la administración, si es obra pública) en que se identifique con claridad la obra, la buena ejecución de esta y su objeto, así como que el encargado de obra y/o el jefe de obra son los que figuran en el apartado 5 del Anexo III La experiencia se valorará con 1 punto por cada obra acreditada que cumpla con los requisitos arriba establecidos, hasta un máximo de 10 puntos, a razón de 5 puntos máximo para el Jefe de Obra y 5 puntos máximo para el Encargado de obra.	Objetivo / Automático	10%
FORMACIÓN DEL JEFE DE OBRA Y/O DEL ENCARGADO DE OBRA Según el apartado L del Anexo I al PCAP, Se valorará el mayor grado de titulación del jefe y/o del encargado de la obra a ejecutar La acreditación de la formación del jefe de obra y el encargado de obra asignados se realizará mediante la aportación de copia de los títulos. En el punto 5 del apartado 1 Modelo de oferta con declaración responsable del anexo III MODELO DE OFERTA CON DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CRITERIOS EVALUABLES AUTOMÁTICAMENTE, el licitador designará nominalmente al jefe de obra y al encargado de obra. La formación se valorará, hasta un máximo de 5 puntos, de la siguiente manera: Para el Jefe de Obra, dado que se exige en el compromiso de medios la titulación de arquitecto técnico, se valorará únicamente la titulación de Arquitectura con 3 puntos. Para el encargado de obra: Grado superior de FP en la rama de edificación y obra civil: 2 puntos. Grado medio de FP en la rama de edificación y obra civil: 1 punto En caso de que una misma persona tenga más de un título, solo se tendrá en cuenta el de mayor rango. La valoración será individual y acumulativa del jefe de obra y del encargado, hasta el máximo de 5 puntos.	Objetivo / Automático	5%
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA Según el apartado L del Anexo I al PCAP, Se valorará de forma proporcional al número de meses ofertado de ampliación sobre el mínimo legalmente establecido, esto es de 1 año, correspondiendo la puntuación máxima de 10 puntos la ampliación del plazo en 24 meses. La puntuación correspondiente se asignará conforme a la siguiente fórmula: Pa = (AO * 10) / 24 Pa: Puntuación asignada. AO: Meses de ampliación de oferta. 10: Puntuación máxima. 24: Ampliación máxima En el Anexo III se deberá marcar, en el apartado correspondiente, los meses de ampliación, lo cual implica compromiso de ampliación del plazo de mantenimiento preventivo, correctivo y reparación de averías de las instalaciones incluidas en el proyecto	Objetivo / Automático	10%
PRECIO Para la valoración de este aspecto económico de la oferta se procederá según lo indicado en el apartado LL del Anexo I del PTCAP	Objetivo / Automático	65%

Presupuesto

646.106,67 EUR

Valor estimado (sin impuestos)

646.106,67 EUR

Valor global estimado

781.789,07 EUR

Total (con impuestos)

Duración: 3 mes(es)

Adjudicación

Adjudicatario

CONTRATAS Y VIALES DE LEVANTE, S.L.U

NIF/CIF: B73594285

Importe de adjudicación

557.377,15 EUR

Fecha de adjudicación

01/06/2026

Códigos CPV

Clasificación de productos y servicios

45214210 Trabajos de construcción de centros de enseñanza primaria.

Documentación

16 documentos

ANEXO VII MODELO Compromiso UTE.docx

Documento Adicional