04-PPTP.pdf - Asistencia técnica para la redacción de…

Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMPO DE FÚTBOL ÁNGEL VACA ARRABAL, DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD REALIZADO CON CARGO A LA ACTUACIÓN 2025/PID\_01/000084 DEL PLAN PIDE 2025 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA. Expediente municipal 17/2026 ## Í N D I C E 1. CONSIDERACIONES GENERALES 2. CONCRECIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 3. 2.1. REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO 4. 2.2. DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PROYECTADAS 5. 2.2.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 6. 2.2.2. COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS 7. 2.3. EQUIPO TÉCNICO 8. 2.4. CONTENIDO DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCARGARÁN AL ADJUDICATARIO 9. 2.5. CONDICIONES DEL CONTRATO 10. 2.6. OBLIGACIONES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 11. 2.7. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 3. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS PROYECTADAS 4. FORMA DE PAGO 5. CONFIDENCIALIDAD 6. PLAZOS 7. PLAZO DE GARANTÍA DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES 8. DELIMITACIÓN GRÁFICA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 9. CONTENIDO MÍNIMO DOCUMENTAL DEL PROYECTO 10. DIRECCION DE OBRA 11. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 12. NORMATIVA DE APLICACIÓN   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMPO DE FÚTBOL ÁNGEL VACA ARRABAL, DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD REALIZADO CON CARGO A LA ACTUACIÓN 2025/PID\_01/000084 DEL PLAN PIDE 2025 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA. Expediente municipal 17/2026 ## 1.CONSIDERACIONES GENERALES. El presente pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP) tiene como finalidad describir los trabajos y enumerar las materias que han de ser objeto del contrato, así como, juntamente con el pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP) las condiciones y criterios técnicos que han de servir de base para el mismo, y concretar la redacción y presentación de los documentos por el adjudicatario. Ambos pliegos regirán para la contratación del servicio objeto del contrato que a continuación se indica. El objeto del contrato es el servicio de asistencia técnica para la realización de los trabajos descritos en el presente PPTP. El contrato de servicios abarcará todas las funciones de Redacción del Proyecto y de Dirección Facultativa, incluida la Coordinación de seguridad y salud, así como la redacción y firma de la documentación técnica que resulte necesaria para la tramitación de las autorizaciones y puesta en marcha de las instalaciones ante otras administraciones (instalaciones de electricidad e iluminación, protección contra incendios, etc) que se contemplen en el proyecto, conforme a lo dispuesto en el presente PPPT y sus anexos, en el PCAP y en toda la normativa vigente aplicable. Los trabajos a realizar, sin perjuicio de su desarrollo en este PPTP, son los siguientes: - 1.1. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS, que defina las actuaciones necesarias para llevar a cabo la remodelación del pavimento del campo de fútbol municipal Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, consistente en la sustitución del firme de tierra actual a césped artificial. - 1.2. DIRECCIÓN FACULTATIVA de las futuras obras. - 1.3. COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD de las futuras obras. - 1.4. Cualquier otra documentación técnica y/o administrativa que sea precisa para la gestión y desarrollo del proyecto y la dirección facultativa de las obras hasta la culminación del proceso administrativo. - 1.5.- Durante el plazo de garantía de las futuras obras la Dirección de Obra realizará las visitas y actuaciones necesarias para comprobar el buen estado de estas. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025)   Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. A los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), según el artículo 62, el Director de Obra será el responsable del contrato de obras conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 (comprobación del replanteo, ejecución de las obras y responsabilidad del contratista, fuerza mayor, certificaciones y abonos a cuenta, modificaciones del contrato, etc.). De acuerdo con el artículo 28 de la LCSP, las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación. Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este PPTP se satisface la necesidad que se concreta en los siguientes apartados. Para la comprensión del objeto de este contrato de servicios resulta recomendable la visita al Complejo Deportivo Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma. En cuanto de la visita previa, se habilitará un plazo de 15 días naturales a contar a partir de la fecha de publicación del anuncio de licitación, para que las empresas, que así lo estimen conveniente soliciten la fecha y hora para realizar la visita, que estará sujeta a la disponibilidad del personal municipal, y en todo caso será en horario de oficina de 9:00 h a 13:00 h de lunes a viernes. ## 2. CONCRECIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Las prestaciones que corresponden al adjudicatario del presente contrato quedan definidas en el presente PPTP. Las propuestas deberán considerar los siguientes principios de actuación: - Dado el carácter de equipamiento público, la solución de la propuesta debe considerarse con especial atención la durabilidad y el mantenimiento de la futura instalación. Se cuidará por tanto que el diseño constructivo y la elección de materiales huya de soluciones que requieran un excesivo mantenimiento, la dificultad de acceso para su mantenimiento y/o reposición, o aquellas otras no sancionadas suficientemente por la experiencia que puedan generar deficiencias considerables en un breve periodo de tiempo.   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. - Un enfoque similar debe hacerse desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, planteando una solución eficiente para los espacios proyectados de forma que se minimice el consumo de recursos, debiendo justificar el licitador el ciclo de vida de la propuesta, con definición de los materiales empleados en los que prime la sostenibilidad y el reciclaje, junto con un estudio de reducción de la generación de residuos planteada en la propuesta al emplear materiales reciclados o que tras la utilización del edificio puedan reciclarse. El contrato incluye la realización de las siguientes tareas, que se desarrollarán en este PPTP: El futuro contratista proyectista deberá respetar los plazos de presentación de proyecto que haya realizado en su proposición y deberá tener en cuenta que el proyecto técnico necesitará supervisión por afectar a la seguridad, según regula el artículo 235 LCSP, por lo que deberá adaptarse a las indicaciones que en su caso requiera la oficina de supervisión de proyectos de la Diputación Provincial de Granada (justificación de no división en lotes, justificación de obra completa, acta de replanteo de proyecto, justificación de precios, cronograma con importes, etc.), y al tratarse de un contrato subvencionado con el Plan de Infraestructuras Deportivas de la Diputación deberá adaptarse a los modelos de portada y contenido de los proyectos de esa Entidad. - Se advierte expresamente a los licitadores que el objeto de este contrato (redacción de proyecto) es la base para una futura licitación pública de obras. Por tanto, y en cumplimiento del deber de luchar contra el favoritismo y la corrupción exigido por el artículo 64.1 de la LCSP, el redactor del proyecto deberá mantener una estricta imparcialidad técnica, por lo que queda terminantemente prohibido que el redactor, en caso de mantener vínculos laborales o profesionales con empresas instaladoras o suministradoras del sector, utilice dicha posición para orientar las prescripciones técnicas del proyecto hacia marcas, modelos o patentes exclusivas de dichas empresas (artículo 126 LCSP), lo cual constituiría un falseamiento de la competencia (artículo 132 LCSP). -Este contrato se somete a todo el contenido de la LCSP y RGLCAP, por lo que el futuro contratista debe tener en cuenta que podrá ser objeto de penalidad según la cláusula de penalidades del PCAP y los artículos 314 y 315 LCSP. ## 2.1. REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO Redacción del Proyecto Constructivo conforme a las necesidades descritas, el cumplimiento de normativas técnicas y con las observaciones que, en su caso, indique el responsable del contrato. El proyecto verificará la totalidad de las exigencias normativas para su redacción, incorporando, en su caso, anejo de cálculo de las distintas instalaciones, plan de control de calidad e instrucciones de mantenimiento. En principio, el proyectista tendrá libertad a la hora de diseñar la propuesta, teniendo en cuenta que ésta deberá realizarse siempre que el proyecto responda al cumplimiento de las disposiciones de carácter legal y reglamentario, pero igualmente deberá cumplir las directrices marcadas por el Ayuntamiento en cuanto a las soluciones técnicas aportadas, así como a la normativa técnica general, normativa sectorial de aplicación y a la estimación económica. El contenido del Proyecto será el establecido en el Art. 233 y concordantes de LCSP y en lo que Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025)   Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. resulte aplicable del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por RD 1098/2001 de 12 de octubre, con carácter general; y, en particular, en las normas de presentación de trabajos profesionales de la Diputación Provincial de Granada que cofinancia este contrato y cuya oficina de supervisión informará el documento técnico que se redacte. Concretamente a efectos de la LCSP: '1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos: Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a tener en cuenta. Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios afectados por su ejecución. El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma en que esta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y del proceso de ejecución. Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. El presupuesto se ordenará por obras elementales, en los términos que reglamentariamente se establezcan. Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste. Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la obra. El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o reglamentario. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación inferiores a 500.000 euros de presupuesto base de licitación, IVA excluido, y para los restantes proyectos enumerados en el artículo anterior, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos anteriores en la forma que en las normas de desarrollo de esta Ley se determine, siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprenda. No obstante, solo podrá prescindirse de la documentación indicada en la letra g) del apartado anterior en los casos en que así esté previsto en la normativa específica que la regula. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato. El Ayuntamiento aportará al redactor del proyecto un estudio geotécnico del terreno para que sea incluido en el proyecto.   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. Cuando la elaboración del proyecto haya sido contratada íntegramente por la Administración, el autor o autores de este incurrirán en responsabilidad en los términos establecidos en esta Ley. En el supuesto de que la prestación se llevara a cabo en colaboración con la Administración y bajo su supervisión, las responsabilidades se limitarán al ámbito de la colaboración. Cuando el proyecto incluyera un estudio geotécnico y el mismo no hubiera previsto determinadas circunstancias que supongan un incremento en más del 10 por ciento del precio inicial del contrato en ejecución, al autor o autores de este les será exigible la indemnización que establece el artículo 315, si bien el porcentaje del 20 por ciento que este indica en su apartado 1 deberá sustituirse, a estos efectos, por el 10 por ciento. Los proyectos deberán sujetarse a las instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento. Cuando las obras sean objeto de explotación por la Administración Pública el proyecto deberá ir acompañado del valor actual neto de las inversiones, costes e ingresos a obtener por la Administración que vaya a explotar la obra'. ## Además, el proyecto incluirá un estudio básico de seguridad y salud, un estudio de gestión de residuos y el preceptico anexo de control de calidad. El proyecto incluirá así mismo, una hoja resumen para la futura licitación de las obras que desarrolla, según el formato establecido por la Diputación Provincial en todos sus proyectos de obras, con indicación del importe económico que corresponde a cada una de las entidades que lo financian, teniendo en cuenta que los porcentajes de financiación son los siguientes: | Ayuntamiento de Ventas de Huelma | Diputación Provincial de Granada (Plan POYS 2024/2025) | |------------------------------------|----------------------------------------------------------| | 52,89% | 47,11% | El encargo incluye todas las tareas de apoyo necesarias, para la conclusión del proyecto básico y de ejecución. Entre ellos: elaboración de documentación escrita, cumplimentación de fichas y anejos, cálculos complementarios, trabajos de delineación, reprografía y encuadernación, hasta el montaje final del documento completo. Comprende las siguientes labores: Recopilación de información para el proyecto de ejecución (instalaciones existentes, interrelación de estas con las proyectadas etc.), incluyendo el levantamiento topográfico del área de actuación y emplazamiento. Redacción de la documentación escrita. Corrección o adaptación de los cuadros de precios, mediciones y presupuesto de las obras de los capítulos objeto del encargo. Tareas de montaje para la presentación del documento final en formato digital, como se detalla más adelante.   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. ## 2.2. DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS PROYECTADAS Este apartado incluye la Dirección de las Obras y la Coordinación de la Seguridad y Salud, así como las direcciones específicas que pudieran resultar necesarias de cara a las autorizaciones y puesta en marcha ante otras administraciones de las instalaciones específicas que se proyecten (electricidad e iluminación, drenaje, riego, etc.), se llevará a cabo con sujeción al proyecto y a sus modificaciones, informadas por la dirección facultativa de obra, con la supervisión del técnico municipal del Servicio de Urbanismo y la aprobación del Ayuntamiento de Ventas de Huelma, conforme a la legislación aplicable y a las normas de la buena práctica constructiva. ## 2.2.1. DIRECCIÓN DE OBRA La Dirección de obra se llevará a pie de obra, sin perjuicio del trabajo de oficina que pudiera existir. En la oficina de la obra deberá existir un Libro de Órdenes y un Libro de Incidencias, en el que la Dirección de obra y el Coordinador de seguridad y salud harán constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo de la obra, sea preciso formular a la empresa adjudicataria de la ejecución de las obras. La Dirección de obra no podrá introducir, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de obra ni decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado sin autorización previa de la Administración contratante. La Dirección de obra redactará, con la periodicidad legalmente establecida las certificaciones comprensivas de las obras ejecutadas durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, de forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. La Dirección de obra, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP, realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y el resto de documentación exigida, obren en poder de la Administración y del contratista con anterioridad al día diez del mes siguiente al que correspondan. Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los correspondientes informes mensuales, que podrán ir acompañados de reportaje fotográfico justificativo de la evolución de la ejecución de las obras, cuando así lo exija el responsable municipal del presente contrato de servicios. Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante, en las certificaciones mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura, para cada una de las partidas, en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición que, en su caso hubiera, para la certificación final de las obras.   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. Son obligaciones del DIRECTOR DE OBRA, entre otras: Tener conocimiento puntual de la marcha de la obra en la fase de ejecución, obligándose a realizar cuantas visitas sean necesarias hasta su entrega al servicio público y, posteriormente, hasta la extinción del plazo de garantía de lo construido y devolución de la misma garantía, sobre la que deberá informar, aportando cuantos detalles de ejecución sean necesarios para el mantenimiento del ritmo normal de los trabajos. Observar la existencia y condiciones de la autorización de las obras de referencia. Redactar cuantos informes les sean requeridos con la expresión de la evolución de las obras e incidencias acaecidas con carácter general y de la necesidad de modificaciones complementarias, en particular. Formalizar la certificación mensual de la obra realizada tomando como referencia la relación valorada de obra ejecutada. Tres meses antes de la finalización prevista para la ejecución de la obra, emitir informe de posibilidad o imposibilidad del cumplimiento del plazo estipulado por el contratista. Informar con toda diligencia, caso de ser necesaria, la solicitud de ampliación de plazos por la contrata, comunicando al responsable municipal de este contrato de servicios sobre sus causas y necesidad, así como sobre si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista. Controlar la construcción de la obra cualitativa y cuantitativamente. Efectuar el seguimiento del Programa de Trabajo en la obra e informar en caso de incumplimiento, así como plantear medidas necesarias para su cumplimiento. Velar por la consecución del Plan de Control de Calidad aprobado en la oferta del contratista adjudicatario de la obra, ordenando la realización de las pruebas y ensayos precisos. Redactar mensualmente la relación valorada de la obra ejecutada, con el concurso del representante del contratista de la obra. Verificar la idoneidad de los materiales y productos de la construcción recibidos en la obra. Comprobar los replanteos, la disposición de los elementos constructivos e instalaciones conforme a proyecto. Elaboración de la documentación de la obra realmente ejecutada. Emitir informes, cuando sean requeridos, referidos a las pruebas y ensayos efectuados en dicho período con la hoja o certificación de resultados de estos. Aportar los resultados de los controles de calidad y ensayos realizados. Suscribir el certificado final de obra, así como la medición general de la misma. Documentación final de obra y autorización y puesta en marcha de las instalaciones proyectadas: El contratista entregará en un único documento en formato electrónico la documentación del Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025)   Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. seguimiento de la ejecución de la obra en su apartado de instalaciones, que comprenderá al menos la certificación visada de la correcta ejecución de las instalaciones, la descripción de las modificaciones autorizadas durante la obra, unido a la documentación del control realizado a lo largo de la obra. El equipo técnico firmante del acta de inicio de obra deberá ser quien suscriba todos los certificados técnicos, certificaciones o direcciones técnicas relacionadas con el proyecto. Las legalizaciones de instalaciones que requieran de proyectos, direcciones de obra o memorias técnicas deberán ser suscritos por personal competente del equipo técnico firmante del acta de inicio de obra o persona que lo haya sustituido de forma justificada y que deberá ser comunicado al responsable del contrato. Se aportarán planos 'as built' que contemplen el estado final y real de las instalaciones ejecutadas indicando marca y modelo de cada uno de los elementos instalados. Cualesquiera otras obligaciones establecidas en este PPTP y la normativa vigente. ## 2.2.2. COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Son obligaciones de la COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, entre otras: Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad, en las decisiones técnicas y en la estimación de la duración de los tajos. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el contratista, los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen coherentemente los principios de prevención conforme al artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la cooperación entre ellos. Comprobar el efectivo cumplimiento de la Ley de Subcontratación y su correspondiente reflejo en el Libro de Subcontratación por parte de la empresa. En particular, se aplicará el contenido del párrafo anterior en las siguientes tareas: Orden y policía de la obra. Ubicaciones de áreas de trabajo, accesos y circulaciones interiores. Manipulación de materiales y uso de medios auxiliares. Control periódico de las instalaciones provisionales. La delimitación de almacenamientos, sobre todo si son materiales peligrosos. - Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. Informar el Plan de Seguridad y Salud confeccionado por el contratista principal y subcontratistas, para su aprobación por la Administración actuante. Cualesquiera otras obligaciones establecidas en este PPTP y la normativa vigente. ## 2.3. EQUIPO TÉCNICO   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. Para la ejecución de todas las prestaciones que se contienen en el objeto del contrato, se requiere un equipo técnico que conozca igualmente la normativa relativa a este tipo de instalaciones deportivas (NIDE 2024), para el diseño y construcción de campos de fútbol, iluminación de campos de fútbol y césped sintético. En cualquier caso, para la realización de las distintas prestaciones, según corresponda, es necesario disponer de las siguientes titulaciones: PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS: Arquitecto/a, Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero/a Industrial, Ingeniero técnico de obras públicas o ingeniero civil (o con titulación similar o equivalente, según marcos español y europeo, nivel mínimo MECES 3 y EQF - 7). Se exige que sea el mismo técnico el que realice estas funciones como se ha justificado en el PCAP. PARA LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD : Se precisa de una persona con la titulación requerida y que ejerza las funciones establecidas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y la LOE, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. En el Anexo correspondiente del PCAP, el licitador deberá efectuar el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales que propongan y cumplan los requisitos establecidos en los pliegos de esta licitación. Este compromiso formará parte del contrato y tiene el carácter de obligación esencial de acuerdo con los pliegos a los efectos previstos en el artículo 211 de la LCSP. No obstante, por causas ajenas a la voluntad del contratista y que tengan carácter imprevisible, con aprobación del órgano de contratación previo informe del responsable municipal de este contrato acerca de la justificación, únicamente se podrá sustituir a la/s persona/s que ejerzan alguna de las funciones correspondientes a la Dirección facultativa siempre y cuando la persona designada tenga el mismo perfil profesional y similar formación y experiencia, lo cual también comprobará previamente el responsable municipal del contrato. La Dirección de las obras recaerá en la persona técnica encargada de los trabajos de redacción del proyecto. La Coordinación de Seguridad y Salud podrá recaer en la persona técnica encargada de los trabajos de redacción del proyecto o en técnicos/as distintos/as, siempre y cuando se dispusiese de la titulación y formación necesaria y no supusiera menoscabo alguno en la ejecución del presente contrato de servicios ni en el de obras que finalmente se celebrase. El contratista deberá disponer de los seguros de responsabilidad civil por riesgos profesionales que cubra las cuantías que correspondan de acuerdo con la legislación. ## 2.4. CONTENIDO DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCARGARÁN AL ADJUDICATARIO Los trabajos incluirán toda la documentación necesaria y suficiente para poder considerarlo completo de acuerdo con lo establecido en la LCSP. Los documentos de que deberá constar cada una de las fases encargadas serán los preceptivos y necesarios para su supervisión por la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Diputación Provincial de Granada y la aprobación técnica por el Ayuntamiento. ## 2.5. CONDICIONES DEL CONTRATO   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. Al empresario y equipo adscrito que presenten la mejor propuesta calidad-precio, según lo dispuesto en el PCAP, se le adjudicará el encargo del proyecto, con los documentos necesarios, la dirección de obra, la redacción del estudio básico de seguridad y salud, el estudio de gestión de residuos, el plan de calidad, la coordinación en materia de seguridad y salud de la actuación prevista y la redacción de la documentación técnica específica que pudiera resultar necesaria para la autorización y puesta en marcha ante otras administraciones de las instalaciones necesarias para el buen funcionamiento del campo de fútbol. Los trabajos serán redactados y firmados por la persona técnica asignada por el adjudicatario del contrato en su oferta, y será supervisado por la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Diputación Provincial de Granada. El Ayuntamiento o los técnicos de Deportes o de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Diputación Provincial de Granada podrán proponer al/la técnico/a o al equipo contratista, que realice los cambios necesarios en el proyecto, sin modificación de honorarios. La exigencia de cualquier cambio deberá estar justificada por razones de cumplimiento de normativa, de seguridad, técnicas, económicas o estéticas. Los servicios técnicos del Ayuntamiento establecerán, con la dirección del equipo adjudicatario del contrato, las reuniones necesarias de control y seguimiento en función del desarrollo de este, con el fin de evitar desviaciones de los intereses de este Ayuntamiento. Se establecerán los siguientes plazos de entrega de documentación: Se dispondrá del plazo de TRES (3) MESES , o en el plazo al que se haya comprometido el contratista en su oferta, desde la firma del contrato para la redacción del DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMPO DE FÚTBOL ÁNGEL VACA ARRABAL DE VENTAS DE HUELMA, que incluirá todos los documentos necesarios conforme al art. 233 de la LCSP, incluidos Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de gestión de residuos, y Propuesta de Control de Calidad, Proyectos específicos o documentación de instalaciones que sean necesarios conforme la normativa vigente. El plazo tendrá dos hitos: Tras la firma del contrato, se presentará un ANÁLISIS PREVIO DE LAS ALTERNATIVAS VIABLES O ANTEPROYECTO en el plazo de un tercio (1/3) del plazo que hubiese ofrecido el adjudicatario para la presentación del proyecto definitivo, que se pondrá a disposición de la administración para su estudio, quien indicará la alternativa seleccionada. Para ello se habrá tenido que realizar los correspondientes, levantamientos topográficos, toma de datos, trabajos previos, etc. Para la presentación del PROYECTO CONSTRUCTIVO DEFINITIVO se dispondrá del plazo restante ofertado por el adjudicatario desde la selección por parte de la administración de una de las alternativas propuestas dentro del análisis previo. La supervisión del Proyecto por parte de la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Diputación Provincial de Granada, debiendo realizarse la subsanación de deficiencias, en caso de ser necesario, en el plazo máximo de DIEZ DÍAS desde la notificación del informe de reparos de la Oficina de Supervisión. La duración de la Dirección de obra y Coordinación de Seguridad y Salud, estará condicionada por Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025)   Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. los plazos que se establezcan, tanto en el proyecto que se redacte como en la adjudicación del contrato de la obra. Los trabajos de Dirección de las obras incluyen la asistencia al Ayuntamiento durante el período de garantía, establecido en el Proyecto, y que, salvo que se establezca otro plazo en el PCAP, como mínimo será de 1 AÑO desde la recepción favorable tal y como establece la LCSP. En todo caso, se estará a lo establecido en el art. 29.7 de la LCSP: - '7. No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos de servicios que sean complementarios de otros contratos de obras o de suministro podrán tener un plazo de vigencia superior al señalado en el apartado 4 que, en ningún caso, excederá del plazo de duración del contrato principal, salvo en los contratos que comprendan trabajos relacionados con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlos. Ha de entenderse por contratos complementarios aquellos que tienen una relación de dependencia respecto de otro, el principal, y cuyo objeto se considere necesario para la correcta realización de la prestación o prestaciones a las que se refiera dicho contrato principal. Los contratos de servicios complementarios de un contrato menor de obras podrán tramitarse también como contratos menores, aun cuando su duración exceda del año previsto en el apartado siguiente de este artículo, siempre que cumplan los requisitos previstos en el artículo 118 de esta ley, que su duración no exceda de 30 meses y que el exceso sobre el año de duración venga justificado exclusivamente por la duración del período de garantía establecido en el contrato de obras principal y los trabajos relacionados con la liquidación de dicho contrato principal'. En todo caso, una vez transcurrido el plazo de tres años desde la entrega del Proyecto sin que la entidad contratante acuerde el inicio de la licitación del contrato de obras, el contrato de asistencia quedará automáticamente resuelto, no teniendo el adjudicatario derecho a indemnización alguna por esta parte de la prestación. En todo momento se deberá asesorar y elaborar la documentación necesaria para disponer de los permisos preceptivos para las obras y de legalización de estas. Se presentará la certificación final de la obra y la documentación final generada, que incluirá planos y esquemas 'as built' de las nuevas instalaciones deportivas. La dirección de obra será la encargada de presentar esta documentación. Cualquier modificación respecto a los plazos parciales y total referidos deberán ser informados por el responsable del contrato. Cualquier modificación en cuanto a los plazos deberá estar debidamente justificada, informada y ser aprobada por el órgano de contratación. ## 2.6. OBLIGACIONES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR El adjudicatario del contrato estará obligado a recabar la información necesaria de las empresas suministradoras de servicios para poder conocer las necesidades, condiciones y características de las acometidas y contemplarlas en las mediciones, presupuestos y en general en toda la documentación contenida en el proyecto. El adjudicatario presentará: - La totalidad de los documentos del proyecto se presentarán en soporte informático. Dentro del mismo existirán dos carpetas: una de ellas con archivos originales y formatos editables:   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. - Formato informático planos: DXF o DWG - Formato informático textos: DOC Formato informático presupuestos: BC3 La otra carpeta contendrá un archivo en formato no editable, PDF. ## 2.7. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Para la elaboración y redacción del trabajo objeto de este contrato, el Ayuntamiento de Ventas de Huelma y la persona que la adjudicataria nombre como representante mantendrán una comunicación constante y el Ayuntamiento facilitará a la adjudicataria toda la información de la que disponga y sea necesaria para el objeto del contrato. El Ayuntamiento nombrará un responsable técnico del contrato que supervisará y constatará la correcta ejecución de los documentos técnicos y el cumplimiento de los plazos establecidos en contrato. Cualquier error u omisión deberá ser subsanado por el adjudicatario del contrato sin que ello suponga mayor precio. Una vez redactado el proyecto, firmado por el director del equipo, será sometido al trámite de Supervisión por la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Diputación Provincial de Granada, estando obligado el adjudicatario a proporcionar las aclaraciones y efectuar las correcciones necesarias para llevar a buen fin dicho trámite, dentro de los plazos máximos antes indicados. El contratista colaborará con el Ayuntamiento de Ventas de Huelma en la tramitación y aprobación del Proyecto, así como en la autorización y puesta en marcha, en su caso, de las instalaciones ante otras administraciones, corriendo con todos los gastos que ello genere. ## 3. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS PROYECTADAS El proyectista deberá adaptar las obras que proyecte al importe económico disponible para su financiación. Las actuaciones necesarias para llevar a cabo la remodelación del pavimento del campo de fútbol son subvencionadas por la Diputación Provincial de Granada con cargo al Plan PIDE 2025 y por el Ayuntamiento de Ventas de Huelma con los siguientes importes: | Ayuntamiento de Ventas de Huelma | Diputación Provincial de Granada (Plan PIDE 2025) | |------------------------------------|-----------------------------------------------------| | 52,89% | 47,11% | | 216.837,41€ | 193.162,59€ | Con el importe total disponible (410.000,00€), se financia este contrato de servicios , el estudio geotécnico del terreno (que aportará el Ayuntamiento) y se financiarán las futuras obras.   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. El importe económico disponible para la realización de las obras será, por tanto, el resultante de restar a 410.000,00€ (IVA incluido), el importe de este contrato de servicios (IVA incluido) y el importe que resulte de la realización del estudio geotécnico (que será encargado y abonado por el Ayuntamiento). Los precios que aplicar a las obras serán precios de mercado actualizados y el proyectista deberá respetar que con el PBL que proponga en el contrato sea realizada cuanto menos la remodelación del pavimento de tierra a césped y las instalaciones (sobre todo de drenaje) necesarias para su perfecto funcionamiento. En caso de que el presupuesto lo permita, se admitirán por este orden: - Obras complementarias de acerado perimetral al pavimento de césped artificial. - Previsión de construcción de un aljibe de recogida de aguas para reutilizarlas para riegos del campo y su vegetación perimetral, previendo un sistema que impida que el agua almacenada pueda corromperse y sea completamente apta para ese cometido. - Equipamientos deportivos necesarios para el funcionamiento de la instalación (campo de fútbol 11 y delimitación de dos campos de fútbol 7 dentro de la superficie del anterior). - Adquisición de banquillos cubiertos para cada equipo. - Cualquier obra o equipamiento deportivo necesario para el funcionamiento de la instalación. El presupuesto del proyecto incluirá: - Justificación de los precios utilizados, en el que, además, se justificará el porcentaje de costes indirectos a aplicar sobre los costes directos. - Relación de materiales, maquinaria y mano de obra con sus precios elementales. - Cuadro de precios de las unidades de obra. - Cuadro de precios descompuestos de todas las unidades de obra. - Listado de mediciones y presupuesto. El presupuesto incluirá capítulos independientes, tanto el del control de calidad, como el del estudio de seguridad y salud como del estudio de gestión de residuos. - Resumen del presupuesto, teniendo en cuenta que el presupuesto de ejecución material será incrementado en un 13% por gastos generales y un 6% por Beneficio industrial, aplicándose a la cantidad resultante el 21% de IVA. ## 4. FORMA DE PAGO Queda establecida en la cláusula 22.1 del PCAP.   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. ## 5. CONFIDENCIALIDAD La adjudicataria queda expresamente obligada a mantener absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento del contrato, especialmente los de carácter personal, que no podrá copiar ni utilizar con un fin distinto al que figura en los pliegos que rigen en la presente contratación, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservación. El contratista no podrá, sin previa autorización escrita del Ayuntamiento de Ventas de Huelma, publicar noticias, dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceros su publicación. El incumplimiento de las obligaciones anteriormente reseñadas se establece expresamente como causa de resolución del contrato. El Ayuntamiento de Ventas de Huelma se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa, o mediante acuerdos con terceros, cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el contratista. La información a la que tenga acceso la empresa como consecuencia del contrato tendrá un carácter confidencial. No podrá transferir información alguna sobre los trabajos a terceras personas o entidades sin el consentimiento expreso y por escrito del Ayuntamiento de Ventas de Huelma. El resultado de los servicios contratados, en su totalidad o en cualquiera de sus fases, será propiedad del Ayuntamiento de Ventas de Huelma, y ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento las entregas de los documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos. El adjudicatario tendrá la obligación de proporcionarle todos los datos, cálculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos. Los derechos de explotación de todos y cada uno de los trabajos objeto del contrato quedará en propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Ventas de Huelma, sin que puedan ser reproducidos total o parcialmente sin previa y expresa autorización de este, pudiendo ésta a su vez transformarlos y desarrollarlos en función de las necesidades. Toda la documentación recogida por el adjudicatario para la realización de su trabajo, así como programas, información, etc. que se genere durante el período de duración del contrato, será propiedad del Ayuntamiento de Ventas de Huelma, obligándose el adjudicatario a hacer entrega de la misma al finalizar el mismo, y comprometiéndose, además, a no hacer uso de esta para ninguna finalidad ajena al desarrollo del presente contrato. ## 6. PLAZOS El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su realización, así como de los plazos parciales señalados en la cláusula séptima del PCAP. Una vez redactado el proyecto de ejecución con el contenido establecido en este PPTP, se presentará en el Ayuntamiento de Ventas de Huelma. Volverá a reanudarse la ejecución del contrato en el momento en el que el Ayuntamiento de Ventas de Huelma notifique al adjudicatario del presente contrato que se ha producido la adjudicación de la obra proyectada. El contratista conforme a lo previsto en el artículo 311 del LCSP, será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para el Ayuntamiento de Ventas de Huelma, o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. El Ayuntamiento podrá exigir durante la ejecución del proyecto y también después de su terminación hasta la finalización del plazo de garantía, la subsanación por el contratista de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo que no podrá exceder de dos meses, conforme a lo dispuesto en el artículo 314 del LCSP. Asimismo, la persona contratista será responsable por los motivos indicados en el artículo 315 LCSP, siéndole de aplicación las indemnizaciones previstas en el mismo artículo. ## 7. PLAZO DE GARANTÍA DE LAS DISTINTAS PRESTACIONES Será el que se ha establecido y justificado en la cláusula 22.4 del PCAP. ## 8. DELIMITACIÓN GRÁFICA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN El Polideportivo municipal ' Ángel Vaca Arrabal ' se ubica entre los núcleos urbanos de Ventas de Huelma y Ácula, accediéndose al mismo a través de la Carretera Provincial GR4402.    Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. El Polideportivo municipal ' Ángel Vaca Arrabal ' forma parte del inventario municipal de bienes. Concretamente queda inscrito en la ficha 11-VHU-VEN18185: MUNICIPIO: VentasdeHuelma NFICHAINVENTARIO:11 NUCLEO: VENTASDEHUELMA CLAVE:11-VHU-VEN18185 Ayuntamiento DenominaciondelInmueble: POLIDEPORTIVOMUNICIPAL VentasdeHuelma Fechadeemisiondeficha: may-2017 EpigrafeReglamentoBienes: Inmueble Clasif.ReglamentoBienes: Dominiopublico SituacionPatrimonial: Usopublico DestinoFuncional: DEPORTIVO ## IDENTIFICACIONDELINMUEBLE: Denominacion: POLIDEPORTIVOMUNICIPAL Localizacion: CARRETERAAACULA SuperficieSolar(m2): 9.140,96 SuperficieConstruida(m2): 7.398,54  Catastralmente, ocupa las fincas catastrales 386 y 387 del polígono 5 de rústica.    Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada.  Según el PBOM con aprobación inicial se trata de un Sistema General de Equipamiento Comunitario de uso Deportivo, clasificado como suelo urbano.  ## Servicios existentes: El polideportivo dispone de suministro eléctrico en baja tensión y suministro de agua potable. ## Afecciones y servidumbres. No consta en el inventario la existencia de servidumbres.   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. La actuación irá principalmente desarrollada a realizar la remodelación del pavimento de tierra actual a hierba artificial. Siempre que el presupuesto de las obras lo permita, se admitirán por este orden las siguientes actuaciones complementarias: - Obras acerado perimetral al pavimento de césped artificial. - Previsión de construcción de un aljibe de recogida de aguas para reutilizarlas para riegos del campo y su vegetación perimetral, previendo un sistema que impida que el agua almacenada pueda corromperse y sea completamente apta para ese cometido. - Equipamientos deportivos necesarios para el funcionamiento de la instalación (campo de fútbol 11 y delimitación de dos campos de fútbol 7 dentro de la superficie del anterior). - Adquisición de banquillos cubiertos para cada equipo. - Cualquier obra o equipamiento deportivo necesario para el funcionamiento de la instalación. ## 9. CONTENIDO MÍNIMO DOCUMENTAL DEL PROYECTO El Proyecto contendrá todos los documentos necesarios conforme a la LCSP y al resto de normativa técnica que resulte de aplicación, y se desglosará, a modo orientativo, en la siguiente documentación: - 9.1. MEMORIA. - 9.2. PLANOS. - 9.3. PLIEGO DE CONDICIONES - 9.44. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Según se indica en el apartado 3 de este PPTP. - 9.5. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD - 9.6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS - 9.7. CONTROL DE CALIDAD - 9.8. ANÁLISIS DE LA OBRA PROYECTADA CON RESPECTO A LA LCSP - CPV afectados por el contrato de obras. - Declaración de obra completa. - Proposición de la clasificación del contratista que corresponde al contrato.   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. - Justificación, en su caso, de la no división en lotes del futuro contrato de obras. - Presentación de un programa de trabajo (cronograma) de carácter indicativo, con previsión de tiempos y costes. El proyectista incluirá cualquier otro documento que estime necesario para la total definición de las obras, ordenando toda la documentación sin tener que seguir el orden antes propuesto. ## El Ayuntamiento contratará y abonará un estudio geotécnico del terreno que será puesto a disposición del redactor del proyecto. ## 10. DIRECCION DE OBRA Sin perjuicio de las ya incorporadas en este PPTP, las tareas del equipo en la dirección de la obra incluyen: ## GENERALIDADES: - Las obras se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones aprobadas conforme a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra. - Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Públicas competentes, la documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. - Durante la construcción de las obras el director de obra Realizará los controles siguientes: Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras. Control de ejecución de la obra. Control de la obra terminada. La dirección facultativa emitirá mensualmente un informe dirigido al promotor de las obras para informar del desarrollo de estas. ## 10.1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: - El control de la documentación de los suministros. - El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. - El control mediante ensayos. - 10.1.1. Control de la documentación de los suministros. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa.   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. - 10.1.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: - a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo. - b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. El director de obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. ## 10.1.3. Control de recepción mediante ensayos. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. ## 10.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. Durante la construcción, el director de obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de gestión de calidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores. ## 10.3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. En la obra terminada se realizarán, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. ## 10.4. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA. Se recopilará la documentación relativa a los productos equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrá, asimismo, las instrucciones de uso y mantenimiento de la instalación terminada, incluyendo un plan de mantenimiento con la planificación de las operaciones programadas para el Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025)   Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. mantenimiento del campo y de sus instalaciones. ## 10.5. USO Y CONSERVACIÓN. Las instalaciones se utilizarán adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un uso incompatible con el previsto. ## 10.6. DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA. En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Públicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la obra. Documentación obligatoria del seguimiento de la obra: 1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al menos, de: - a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo; - b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre; - c) El proyecto, sus anejos y modificaciones; - d) La apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas; - e) El acta de recepción de las obras. - Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; - Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. - En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra consignará las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones. - El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina. - Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la obra en la Administración Pública competente, que asegure su conservación y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. ## 11. COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD Se indican las tareas del coordinador de Seguridad y Salud en la fase de Obra que se prescriben en el art. 9 del R.D. 1.627/1997, siguientes: - Establecer unos objetivos y una relación de las tareas que se deben llevar a cabo en la fase de ejecución, de acuerdo con las características del proyecto, el promotor y la dirección facultativa y los contratistas. - Organizar y planificar las actividades como coordinador de seguridad y salud en la fase de ejecución. - Disponer de los documentos e instrumentos de gestión adecuados para el trabajo encargado. - Conseguir los documentos y los instrumentos de gestión adecuados para el trabajo encargado. - Analizar las características del proyecto que se está elaborando y, con esta información y de acuerdo con el contrato firmado con el cliente, preparar la planificación del trabajo. Para ello, es preciso disponer de los datos de los interlocutores de esta fase para poder establecer el sistema de comunicación más ágil con ellos. - Disponerse de los datos de los interlocutores de esta fase para poder establecer un sistema de comunicación ágil con ellos. - Propuesta de aprobación de Planes de Seguridad y Salud y sus modificaciones. - Rellenar el Libro de Incidencias del Plan de Seguridad y Salud. - Controlar el Libro de Subcontrataciones - Acompañar a la Inspección de Trabajo durante las inspecciones a la obra. - Asistir a las citaciones de la Inspección de Trabajo que así lo requieran. - Informar y formar en materia de Seguridad y Salud a los integrantes de la Obra. - Coordinar a las empresas que trabajen en la obra para que elaboren un plan de emergencia que prevea las operaciones requeridas en caso de alarma y de necesidad de evacuación de la obra, cuando sea previsible que se pueda llegar a producir esta situación. El plan deberá ser ajustado a las características de la obra. Debe prever qué hay que hacer y quién debe hacerlo para asegurar que, en caso de alarma o necesidad de evacuación, todas las personas que estén en la obra tengan conocimiento de la situación y puedan seguir las instrucciones previstas y ser evacuadas de la forma más rápida y ordenada posible.   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. ## 12. NORMATIVA DE APLICACIÓN Sin ser exhaustivos y sin perjuicio de la aplicación de cualquier tipo de normativa, este tipo de instalaciones está sujeta a la siguiente normativa específica:  ## NORMATIVASOBRE INSTALACIONESDEPORTIVAS YPARAELESPARCIMIENTO     Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. NIDE 2024 ## iNDICE: 0. AMBITO DE APLICACION ``` 1. TAMANO DEL CAMPO 2. BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD. AREA AUXILIAR 3. TRAZADO DEL CAMPO 4. ALTURA LIBRE DE OBSTACULOS 5. ORIENTACION SOLAR 6. ILUMINACION 7. SUPERFICIE DE JUEGO SUPERFICIES DE JVEGO DE HIERBA NATVRAL SUPERFICIES DE JUEGO DE HIERBA ARTIFICIAL SUPERFICIES DE JUEGO DE HIERBA ARTIFICIAL PARA COMPETICIONES INTERNACIONALES SUPERFICIES DE JUEGO DE TIERRA COMPACTADA 8.LA PORTERIA EL MARCO LA RED LOS ELEMENTOS DE SUJECION DE LA RED 9. EL BALON 10.BANDERINES 11.BANCOS DE JUGADORES. AREA TECNICA 12.BANCOS DE ARBITROS 13.MARCADOR 14.CERRAMIENTO, REDES DE PROTECCION Y ELEMENTOS DE SEPARACION CERRAMIENTO REDES DE PROTECCION ELEMENTOS DE SEPARACION DE ESPECTADORES DEL CAMPO DE JUEGO 15.MEGAFONLA 16. CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) 17.UNIDAD DE CONTROL ORGANIZATIVO (UCO) 18.EQUIPOS DE PROTECCION DE JUGADORES Y PORTEROS 19.ESPACIOS UTILES AL DEPORTE. ZONA DE CALENTAMIENTO 20.ESPACIOS AUXILIARES PARA LOS DEPORTISTAS VESTUARIOS, ASEOS DE DEPORTISTAS, ENTRENADORES VESTUARIO5, ASEOS DE ARBITROS VESTUARIO DE RECOGEBALONES VESTUARIO Y SALA DE DELEGADOS ENFERMERIA - PRIMEROS AUXILIOS AREA DE CONTROL DE DOPAJE ALMACEN DE MATERIAL DEPORTIVO ``` R NORMAS REGLAMENTARIAS FUTBOL FUT   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. NIDE R NORMAS REGLAMENTARIAS ## FUTBOL 21.ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES OFICINAS DE ADMINISTRACION VESTUARIOS DE PERSONAL ALMACEN DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ESPACIOS PARA AUTORIDADES Y PERSONALIDADES ESPACIOS PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACION 22.ESPACIOS PARA LOS ESPECTADORES 23.ACCESIBILIDAD 24.BIBLIOGRAFIA BASICA 25.FIGURAS FUT-1 EL CAMPO DE JUEGO FUT-2 DIMENSIONES SEGUN CATEGORIASFUT-3 EL AREA FUT-4LAPORTERIA FUT-4A POSTES Y SUJECCION DE LA RED FUT-5 SECCIONES TRANSVERSALES DE POSTES DE LA PORTERiAFUT-6. AREA DE ESQUINA Y BANDERiN FUT-7 LAS METAS FUT-8 EL BALON Enlace de descarga de la normativa completa para campos de fútbol: https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/202510/FU%CC%81TBOL\_FUT\_2024\_revision2025\_HA\_0.pdf FUT   Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. NIDE R NORMAS REGLAMENTARIAS FUTBOL-7 FUT-7 2024 ## INDICE: ``` 0 AMBITO DE APLICACION 1. TAMANO DEL CAMPO 2. BANDAS EXTERIORES Y SEGURIDAD. AREA AUXILIAR 3. TRAZADO DEL CAMPO 4. ALTURA LIBRE DE OBSTACULOS 5. ORIENTACION SOLAR 6. ILUMINACION 7. SUPERFICIE DE JUEGO SUPERFICIES DE JUEGO DE HIERBA NATURAL SUPERFICIES DE JUEGO DE HIERBA NATURAL Y ARTIFICIAL. SISTEMA HIBRIDO O MIXTO SUPERFICIES DE JUEGO DE HIERBA ARTIFICIAL SUPERFICIES DE JUEGO DE TIERRA COMPACTADA 8. LA PORTERiA EL MARCO LA RED LOS ELEMENTOS DE SUJECION DE LA RED 9. EL BALON 10. BANDERINES 11. BANCOS DE JUGADORES 12. BANCOS DE ARBITROS 13. MARCADOR 14. CERRAMIENTO, REDES DE PROTECCION Y ELEMENTOS DE SEPARACION CERRAMIENTO REDES DE PROTECCION ELEMENTOS DE SEPARACION DE ESPECTADORES DEL CAMPO DE JUEGO 15. MEGAFONIA 16. EQUIPOS DE PROTECCION DE JUGADORES Y PORTEROS 17. ESPACIOS AUXILIARES PARA LOS DEPORTISTAS VESTUARIOS, ASEOS DE DEPORTISTAS, ENTRENADORES VESTUARIOS, ASEOS DE ARBITROS ENFERMERIA - PRIMEROS AUXILIOS ALMACEN DE MATERIAL DEPORTIVO 18. ESPACIOS AUXILIARES SINGULARES OFICINAS DE ADMINISTRACION VESTUARIOS DE PERSONAL ALMACEN DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ESPACIOS PARA AUTORIDADES Y PERSONALIDADES ESPACIOS PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACION 19. ESPACIOS PARA LOS ESPECTADORES ``` 20. ACCESIBILIDAD   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. NIDE 2024 R REGLAMENTARIAS NORMAS FUTBOL-7 FUT-7 21. BIBLIOGRAFIA BASICA 22. FIGURAS FUT-7-1 EL CAMPO DE JUEGO FUT-7-2 LA PORTERIA FUT-7-2A POSTES Y SUJECCION DE LA RED FUT-7-3 SECCIONES TRANSVERSALES DE POSTES DE LA PORTERiA FUT-7-4 AREA DE ESQUINA Y BANDERiN FUT-7-5 LAS METAS FUT-7-6 EL BALON 2 Enlace de descarga de la normativa completa para campos de fútbol 7: https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/2025- 10/FUTBOL7\_FUT7\_2024\_revision2025\_2\_HA.pdf   Expediente n.º: 17/2026 (Relacionado con el 85/2025) Asunto: PPTP del contrato administrativo de servicios de asistencia técnica para la redacción del proyecto de REMODELACIÓN DE PAVIMENTO en el campo de fútbol Ángel Vaca Arrabal de Ventas de Huelma, dirección facultativa de las obras y coordinación de seguridad y salud. Contrato realizado con cargo a la actuación 2025/PID\_01/000084 del Plan PIDE 2025 de la Diputación Provincial de Granada. El Arquitecto Técnico Municipal Fdo.: Juan de Dios Rodríguez Moreno ## DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE