Ampliación de la cubierta de las pistas de pádel del Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia

Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Santander convoca la licitación «Ampliación de la cubierta de las pistas de pádel del Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia», un contrato de obras con un valor estimado de 177.479,34 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Cantabria. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de instalaciones deportivas.; Montaje e instalación de estructuras prefabricadas.; Trabajos de recubrimiento.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 27 de octubre de 2026 a las 13:00. Estado actual del expediente: Evaluación.

Requisitos de los licitadores

• Capacidad de obrar
• Estar prerregistrado en el ROLECE, y declarar que no ha habido modificaciones en los datos registrados

Solvencia económica y financiera

El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato. El volumen anual de negocios del licitador se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica o profesional

El criterio para la acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras, cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad media del contrato. En su defecto, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o su subgrupo más relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos.

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo medioambiental: El contratista está obligado durante la ejecución de la obra a realizar una gestión medioambiental específica para este contrato según la Hoja Resumen.
• Consideraciones de tipo social: La empresa adjudicataria adoptará durante la ejecución del contrato medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral, personal y familiar según la Hoja Resumen.

Subcontratación

En caso de subcontratación de parte de la obra, ésta deberá ser autorizada previamente y de forma expresa según viene descrito en la Hoja Resumen.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Memoria Constructiva Se presentará una memoria constructiva de la obra que ponga de manifiesto el conocimiento general de la obra por parte del licitador. Descripción y análisis de los principales procesos constructivos, así como sus particularidades técnicas, para ejecutar las principales unidades de obra contempladas en el proyecto. LA DOCUMENTACION DEBERÁ PRESENTARSE DE ACUERDO A LA HOJA RESUMEN	Subjetivo / Manual	25%
Ampliación del plazo de garantía Se valorará la ampliación del plazo de garantía por encima del año mínimo establecido en el presente pliego. Se otorgará 1 punto por cada seis meses de ampliación sobre el exigido, hasta un máximo de 10 puntos (que equivalen a 5 años de ampliación adicionales al año mínimo). SE VALORARÁ SEGUN HOJA RESUMEN	Objetivo / Automático	10%
Oferta económica Se valorará con un máximo de 65 puntos según hoja resumen.	Objetivo / Automático	65%