Adecuación de los ascensores del Departamento de Salud de Dénia al Anexo VII del RD 355/2024 sobre medidas de seguridad mínimas

Actualizada: 28/08/2026 09:16

Adjudicada

Obras

Objeto y condiciones del contrato

Departamento de Salud de Requena. Dirección Económica-Gerencia convoca la licitación «Adecuación de los ascensores del Departamento de Salud de Dénia al Anexo VII del RD 355/2024 sobre medidas de seguridad mínimas», un contrato de obras con un valor estimado de 56.340,45 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Alicante/Alacant. Clasificación CPV: Instalación de ascensores.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 31 de julio de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Adjudicada.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato de obras, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior al presupuesto base de licitación del presente expediente. (Art 87.1. a) [PBL: 56.340,45€]

Solvencia técnica o profesional

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato (según CPV del Apartado A del presente Anexo), cuyo importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al importe de licitación del procedimiento (art 88.1 a). [PBL: 56.340,45€]. Se deberán acreditar un mínimo de 3 certificados en el que el total de los mismos supere el umbral establecido.

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo medioambiental: Consultar apartado X del Anexo I al PCAP

Motivación de la adjudicación

mejor valorado

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Ampliación plazo garantía Se valorará la ampliación del plazo de garantía mínimo establecido en apartado V del presente anexo. A estos efectos, se entenderá por ampliación de garantía exclusivamente la extensión temporal del periodo durante el cual el contratista responde de los defectos de ejecución de la obra, mediante la reparación o sustitución de los elementos afectados. La presente mejora se configura conforme a lo dispuesto en el artículo 145.7 de la LCSP, sin alterar la naturaleza ni el objeto del contrato. La puntuación se asignará de forma proporcional en función de los años adicionales ofertados, conforme a la siguiente escala: 1 año adicional: 5 puntos 3 años adicionales: 15 puntos 5 años adicionales: 25 puntos Los licitadores deberán indicar expresamente en su oferta el número de años adicionales de garantía que se comprometen a ofrecer, así como incluir una declaración responsable o certificado que lo acredite. El compromiso de ampliación de garantía se considerará parte contractual, siendo exigible su cumplimiento en los mismos términos y condiciones que la garantía inicial. No se valorarán fracciones de año ni periodos inferiores al mínimo establecido en cada tramo.	Objetivo / Automático	25%
Precio Se otorgarán 55 puntos a la oferta que ofrezca el menor precio, en base a la mejor relación calidadprecio. Para el resto de ofertas se asignarán puntos en forma proporcional inversa según la siguiente ecuación: Puntuación = 55 x (lm/lp)	Objetivo / Automático	55%
Tiempo de reacción ante incidencias graves Este criterio tiene como objetivo valorar la capacidad del adjudicatario para intervenir con rapidez ante la aparición de incidencias durante el período de garantía con respecto a los elementos de seguridad a instalar. Se entenderá por incidencia cualquier malfuncionamiento del ascensor derivado de un malfuncionamiento de los elementos de seguridad. La intervención deberá consistir, como mínimo, en la adopción de medidas provisionales de contención o reparación para mitigar los efectos de la incidencia, hasta que se pueda ejecutar una solución definitiva. La puntuación se asignará en función del tiempo de reacción comprometido por el licitador desde la notificación oficial por parte del hospital: Tiempo de reacción igual o inferior a 2 horas: 20 puntos Tiempo de reacción superior a 2 horas e igual o inferior a 4 horas: 10 puntos Tiempo de reacción superior a 4 horas: 0 puntos El licitador deberá detallar en su oferta, mediante declaración responsable, el tiempo de reacción comprometido, así como los medios técnicos y humanos de los que dispone para garantizar dicho tiempo de respuesta, incluyendo teléfono de contacto operativo 24/7, personal de guardia, ubicación de almacenes y disponibilidad de materiales de emergencia.	Objetivo / Automático	20%