Acuerdo Marco para las obras de la Concejalía de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Espacio Público. Dividido en 2 lotes.

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada convoca la licitación «Acuerdo Marco para las obras de la Concejalía de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Espacio Público. Dividido en 2 lotes», un contrato de obras con un valor estimado de 5.000.000,00 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Comunidad de Madrid. Clasificación CPV: Trabajos de construcción.; Trabajos de rehabilitación del suelo.; Trabajos de paisajismo en zonas verdes.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 24 de julio de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Evaluación.

Plazo de presentación

La preparación y presentación de ofertas se ha realizar haciendo uso exclusivamente de esta Herramienta que a tal efecto pone a disposición la Plataforma de Contratación del Sector Público para los licitadores. Recuerde no demorar el proceso de preparación y tenga en cuenta que el HORARIO DE SOPORTE DE LA PLATAFORMA: LUNES A JUEVES DE 9 A 19 Y VIERNES DE 9 A 15 EN LA DIRECCIÓN: licitacionE@hacienda.gob.es

Condiciones de ejecución

• Consideraciones de tipo social: En caso de subcontratación, los pagos a los subcontratistas por el contratista principal se verificarán con sujeción al artículo 216 de la LCSP
• Consideraciones de tipo medioambiental: El adjudicatario deberá garantizar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyéndose así a dar cumplimiento al objetivo que establece el artículo 88 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Subcontratación

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación en los términos del artículo 215 de la Ley de Contratos del Sector Público

Prórrogas

Una única prórroga de 24 meses