Acuerdo marco para las intervenciones en ejecución subsidiaria, obras de conservación y reparación, actuaciones de urgencia y adopción de medidas de seguridad en edificios y terrenos

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada convoca la licitación «Acuerdo marco para las intervenciones en ejecución subsidiaria, obras de conservación y reparación, actuaciones de urgencia y adopción de medidas de seguridad en edificios y terrenos», un contrato de obras con un valor estimado de 743.801,65 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Comunidad de Madrid. Clasificación CPV: Trabajos de construcción.; Trabajos de demolición.; Trabajos de explanación y limpieza del terreno.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 22 de abril de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Resuelta.

Plazo de presentación

La preparación y presentación de ofertas se ha realizar haciendo uso exclusivamente de esta Herramienta que a tal efecto pone a disposición la Plataforma de Contratación del Sector Público para los licitadores. Recuerde no demorar el proceso de preparación y tenga en cuenta que el HORARIO DE SOPORTE DE LA PLATAFORMA: LUNES A JUEVES DE 9 A 19 Y VIERNES DE 9 A 15 EN LA DIRECCIÓN: licitacionE@hacienda.gob.es

Solvencia económica y financiera

Indicado en apartado K) del Anexo I del PCAP

Solvencia técnica o profesional

• Adscripción de medios personales. Indicado en apartado K) del Anexo I del PCAP
• Indicado en apartado K) del Anexo I del PCAP

Condiciones de ejecución

• Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral: La empresa adjudicataria, si así fuere necesario para la ejecución del contrato, deberá emplear en la plantilla que ejecute el mismo, a personas en situación o riesgo de exclusión social, conforme a los perfiles descritos en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción
• Consideraciones de tipo social: En caso de subcontratación, los pagos a los subcontratistas por el contratista principal se verificarán con sujeción al artículo 216 de la LCSP

Prórrogas

El plazo de duración del contrato, se establece en 24 (veinticuatro) meses, pudiéndose prorrogar por un periodo de 24 (veinticuatro) meses.

Motivación de la adjudicación

Adjudicar a la empresa ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A., con NIF A-19001205, de acuerdo con lo previsto en el art. 150 de la LCSP, la concertación del “Acuerdo arco para las intervenciones en ejecución subsidiaria, obras de conservación y reparación, actuaciones de urgencia y adopción de medidas de seguridad en edificios y terrenos del término Municipal de Fuenlabrada”, por los precios resultantes de la aplicación de una baja porcentual del 36,10%, a todos y cada uno de los precios unitarios establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, que aplicará el adjudicatario en los contratos de obra basados de este acuerdo marco, hasta el presupuesto máximo de licitación estimado de 900.000,00 €, de los cuales 743.801,65 € corresponden a la base imponible y 156.198,35 € al 21% de IVA

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
1 - Oferta económica Se ofertará una baja porcentual al Cuadro de Precios propuesto en el PPT. Oferta de Baja al Cuadro de Precios. Hasta 65 puntos	Objetivo / Automático	65%
2 - Criterios juicio de valor Se valorarán los siguientes conceptos: 1- Estudio de condicionantes que afectan al desarrollo del contrato. 2- Medidas de Sostenibilidad que protejan o mejoren las características de calidad y medioambientales de las obras.	Subjetivo / Manual	35%