Acuerdo Marco de obras de actuaciones y trabajos de limpieza de terrenos en distintos tramos de cauces pertenecientes al Dominio Público Hidráulico en la Demarcación Hidrográfica de Lanzarote.

Junta General del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote convoca la licitación «Acuerdo Marco de obras de actuaciones y trabajos de limpieza de terrenos en distintos tramos de cauces pertenecientes al Dominio Público Hidráulico en la Demarcación Hidrográfica de Lanzarote», un contrato de obras con un valor estimado de 2.000.000,00 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Lanzarote. Clasificación CPV: Obras de protección contra inundaciones.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 1 de junio de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Adjudicada.

Requisitos de los licitadores

• Capacidad de obrar
• No prohibición para contratar
• No estar incurso en incompatibilidades
• Declaración sobre personas con discapacidad
• Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
• Cumplimiento con las obligaciones tributarias

Solvencia económica y financiera

Los licitadores acreditarán su solvencia económica con la presentación del DEUC, que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas de la PLACSP, en el que se manifestará que el volumen anual de negocios, referido al mayor volumen de los últimos tres años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de la presentación de las ofertas, es de un importe igual o superior a 1.000.000,00 euros. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia económica mediante la presentación de la documentación a que se refiere el artículo 87.3 a) de la LCSP, sin perjuicio de que la acreditación de la solvencia económica de las personas naturales o jurídicas inscritas en los Registros o listas Oficiales de contratistas, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 de la LCSP.

Solvencia técnica o profesional

Los licitadores acreditarán su solvencia Técnica con la presentación del DEUC, que se pone a disposición de los licitadores en la herramienta de presentación de ofertas de la PLACSP, en el que se manifestará que los trabajos realizados de igual o similar naturaleza de los que constituyen el objeto de este contrato, en el curso de los tres últimos años, son de importe igual o superior al valor estimado del contrato en euros.. Aceptada la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación, se requerirá al propuesto como adjudicatario, conforme al artículo 150.2 de la LCSP, para que acredite, siempre que no lo hubiera acreditado con anterioridad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.3 de la LCSP, su solvencia técnica conforme a lo dispuesto en la Cláusula IX del PCAP. (700.000,00 euros)

Motivación de la adjudicación

Mejor valorado de acuerdo con Criterios de adjudicación establecidos en el PCAP.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
MEJORA DE PLAZO DE EJECUCIÓN Se otorgará un máximo de 15 puntos por reducción del plazo de ejecución de las obras. Debiendo el licitador seleccionar alguna de las siguientes opciones: Sin reducción del plazo: 0 puntos. Reducción del plazo en un 5% del proyecto o memoria técnica de cada contrato basado en el acuerdo marco: 5 puntos. Reducción del plazo en 10% del proyecto o memoria técnica de cada contrato basado en el acuerdo marco: 10 puntos. Reducción del plazo en 15% del proyecto o memoria técnica de cada contrato basado en el acuerdo marco: 15 puntos.	Objetivo / Automático	15%
MEJORA DEL PLAZO DE GARANTÍA Se otorgará un máximo de 15 puntos por ampliación del plazo de garantía. Debiendo el licitador seleccionar alguna de las siguientes opciones: Sin ampliación del plazo: 0 puntos. Ampliación del plazo en 1 año: 5 puntos. Ampliación del plazo en 2 años: 10 puntos. Ampliación del plazo en 3 años: 15 puntos.	Objetivo / Automático	15%
PRECIO Se otorgará un máximo de 70 puntos a la mejor oferta económica, es decir, aquella que oferte mayor porcentaje de descuentos sobre el presupuesto base de licitación,	Objetivo / Automático	70%