acondicionamiento del camino rural del Molinell en el término municipal de Culla

Pleno del Ayuntamiento de Culla convoca la licitación «acondicionamiento del camino rural del Molinell en el término municipal de Culla», un contrato de obras con un valor estimado de 116.769,73 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Castellón/Castelló. Clasificación CPV: Obras viales.; Trabajos de mantenimiento de carreteras.; Caminos y otras superficies empedradas.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 23 de agosto de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Adjudicada.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar

Solvencia económica y financiera

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes: a) El volumen anual de negocios referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles deberá ser, al menos, de 175.154,60 €, equivalente a una vez y media el valor estimado del contrato (116.769,73 €), de conformidad con el artículo 87.1.a) de la LCSP. b) Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales, vigente hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas, por un importe mínimo de 300.000,00 euros, comprometiéndose el adjudicatario a mantener su vigencia durante toda la ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 87.1.b) de la LCSP.

Solvencia técnica o profesional

En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por uno o varios de los medios siguientes: a) Relación de las principales obras ejecutadas durante los cinco últimos años, correspondientes a obras de naturaleza similar a las del objeto del contrato, acompañada de certificados de buena ejecución cuando proceda. El importe anual acumulado en el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior a 81.738,81 €, equivalente al 70 % del valor estimado del contrato (116.769,73 €), conforme al artículo 88.3 de la LCSP. b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas integradas o no en la empresa que participarán en la ejecución de la obra, especialmente del responsable de la misma, acompañando una declaración sobre los medios personales y materiales de que dispondrá el licitador para la correcta ejecución del contrato, conforme al artículo 88.1.e) de la LCSP. Los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica exigidos se consideran vinculados y proporcionales al objeto del contrato, de conformidad con los artículos 74, 87 y 88 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, habiéndose calculado tomando como referencia el valor estimado del contrato, que asciende a 116.769,73 €.

Motivación de la adjudicación

Mejor oferta

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Oferta económica	Objetivo / Automático	20%
Ampliación del plazo de garantía	Objetivo / Automático	25%
Reducción del plazo de ejecución	Objetivo / Automático	25%
Visita técnica	Objetivo / Automático	30%