Acondicionamiento como tienda verde del vestíbulo del Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, financiado por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Actualizada: 23/09/2026 08:55

Evaluación

Obras

🇪🇺 Financiación UE

Objeto y condiciones del contrato

Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León convoca la licitación «Acondicionamiento como tienda verde del vestíbulo del Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, financiado por el FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL», un contrato de obras con un valor estimado de 72.475,00 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Zamora. Clasificación CPV: Trabajos de decoración.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 4 de septiembre de 2026 a las 14:00. Estado actual del expediente: Evaluación. El contrato cuenta con financiación de la Unión Europea.

Requisitos de los licitadores

Capacidad de obrar
Declaración sobre personas con discapacidad
No estar incurso en incompatibilidades

Solvencia económica y financiera

según lo dispuesto en PCAP

Condiciones de ejecución

Consideraciones de tipo ambiental: Deberán ser restaurados aquellos elementos naturales que hayan podido verse afectados directa o indirectamente por la actuación.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
AMPLIACIÓN GARANTIA Se valorarán las condiciones ofertadas como garantía, que sean superiores a las establecidos en el PCAP, hasta un máximo de 36 meses.Se dará 10 puntos al mayor plazo ofertado por encima del mínimo exigido en el PPT, y proporcionalmente al resto, Regla de proporcionalidad directa.	Objetivo / Automático	5%
2.1 RELACION DE EQUIPOS Y RENDIMIENTOS Se valorarán los equipos de trabajo dedicados exclusivamente para la ejecución de la obra de objeto del contrato.	Subjetivo / Manual	4%
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Se valorará el mayor conocimiento de la obra a ejecutar, y se tendrán en cuenta la adecuación del proceso constructivo a los principales factores condicionantes (accesos al centro desde el aparcamiento o desde la carretera; desmontaje de los elementos existentes en el vestíbulo, relación de los elementos colgados propuestos con los lucernarios existentes, instalaciones que se verán afectadas, etc.)	Subjetivo / Manual	7.5%
oferta economica según FÓRMULA RECOGIDA EN EL PLIEGO	Objetivo / Automático	75%
2.2 CRONOGRAMA El objetivo es prever de una forma real la duración estimada de cada tarea, aportando un diagrama de Gantt para el conjunto de actividades de la obra en el que se detallen los siguientes conceptosFechas de inicio y final de cada una de las actividades-capítulos.Plazos parciales hitos que se fijan en este pliego a los que deberá ajustarse la ejecución de la obra.Camino crítico.Previsión de certificaciones mensuales y acumuladas a origen que se deduzcan de la planificación de actividades.Nota:En caso de resultar adjudicataria la oferta, el CRONOGRAMA será incorporado al contrato como anejo, teniendo por lo tanto valor contractual.	Subjetivo / Manual	4%
2.3 UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y PRODUCTOS RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENT Se valorará la forma de ejecutar las diferentes unidades de obra, teniendo en cuenta la organización de los equipos de trabajo, los preparativos previos a la ejecución, el orden de las fases de ejecución, la procedencia y distancias de transporte de los materiales y las dificultades del movimiento de equipos y material en obra.Además, se tendrá en cuenta la aportación de los siguientes datos.Responsable medioambiental en obra: Nombre, cargo y forma de contacto.Procedimiento de adecuación de los trabajos a ejecutar a las medidas preventivas y correctoras propuestas.	Subjetivo / Manual	2%
1.2 SEGURIDAD DURANTE LA OBRA Se valorará la aplicación de un Código de Buenas Prácticas, en materia de seguridad y salud laboral, aplicable a la ejecución de la obra objeto del contrato (por encima del mínimo legal exigido).	Subjetivo / Manual	2.5%