3º licitación. El objeto del contrato será la rehabilitación de la Galería Carlos V del Conventual de San Benito en Alcántara (Cáceres), para la creación del Centro Cultural "Elio Antonio de Nebrija", según proyecto visado en el COADE con fecha 04-08-2025 y aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de agosto de 2025.

Alcaldía del Ayuntamiento de Alcántara convoca la licitación «3º licitación. El objeto del contrato será la rehabilitación de la Galería Carlos V del Conventual de San Benito en Alcántara (Cáceres), para la creación del Centro Cultural "Elio Antonio de Nebrija", según proyecto visado en el COADE con fecha 04-08-2025 y aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de agosto de 2025», un contrato de obras con un valor estimado de 1.047.786,23 EUR (sin impuestos) con lugar de ejecución en Cáceres. Clasificación CPV: Trabajos de construcción de monumentos históricos o conmemorativos.; Trabajos de construcción especializados diversos.; Trabajos de restauración.. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 2 de septiembre de 2026 a las 23:59. Estado actual del expediente: Evaluación.

Plazo de presentación

Anuncio de licitación contrato de obra para la rehabilitación de la Galería Carlos V del Conventual de San Benito en Alcántara (Cáceres), para la creación del Centro Cultural “Elio Antonio de Nebrija”

Requisitos de los licitadores

• Capacidad de obrar
• No estar incurso en incompatibilidades
• No prohibición para contratar

Solvencia económica y financiera

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a una vez y media el valor estimado del contrato

Solvencia técnica o profesional

• Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI). Anexo IV PCAP.
• Declaración Responsable relativa al compromiso de adscripción de medios personales y materiales. Anexo III PCAP.
• Declaración Responsable del art. 71 de la LCS. Anexo II PCAP.
• Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución.

Condiciones de ejecución

• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Obligación de la persona adjudicataria de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos personales. Ver cláusula Vigésimoprimera 2 PCAP.
• Consideraciones de tipo medioambiental: Ver cláusula Vigésimoprimera punto 1 PCAP.

Subcontratación

Se autoriza la subcontratación parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la LCSP. Ver cláusula Vigesimotercera PCAP.

Criterios de adjudicación

Criterio	Tipo	Peso
Proposición económica Se presentará conforme al modelo que figura en el Anexo V PCAP y deberá estar firmada electrónicamente. Ver cláusula 10.4 SOBRE B apartado a) PCAP.	Objetivo / Automático	60%
Declaración Responsable de estar en posesión o no del Certificado acreditativo de la clasificación en el REA Se presentará conforme al modelo que configura en el Anexo VII PCAP y deberá estar firmado electrónicamente. Ver cláusula 10.4 SOBRE B apartado c) PCAP.	Objetivo / Automático	20%
Ampliación del plazo de garantía Se presentará conforme al modelo que figura en el Anexo VI PCAP y deberá estar firmada electrónicamente. Ver cláusula 10.4 SOBRE B apartado b) PCAP.	Objetivo / Automático	20%